涂料施工合同（通用32篇）

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址。

　　2、施工内容外墙涂料粉刷，总面积约平方米。

　　3、工程开工日期。

　　4、工程竣工日期。

　　5、工程承包方式：包工。

　　6、工程总天数：天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元，以实际测量面积计算)。

　　增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求。

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款(_______)，施工完成后再付款(_______)，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：_______年_______月

　　日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。

　　第八条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)：_______乙方(盖章)：_______

　　电话：_______电话：_______

　　签约日期：_______年_______月_______日

涂料施工合同 篇31

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规之规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程内容：

　　(1)外墙涂料工程

　　(2)防水工程

　　(3)楼梯扶手工程

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：乙方包工包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　二、工程数量(按实际发生结算)

　　(1)、外墙涂料：平方米(外墙垂直投影面积，门窗洞口不扣除，窗台展膀等不增加);

　　(2)、防水工程：暂估屋面防水平方米，隔气层平方米，卫生间个(该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用);

　　(3)、楼梯扶手延长米：;

　　(4)、各分项工程数量详见附表01-04;

　　三、工程单位价格

　　(1)、涂料元平方米;

　　(2)、防水：屋面防水元㎡隔气层元㎡卫生间元个(水泥用量已含报价内)。

　　(3)、楼梯扶手元延长米(含预埋时的凿除，成品破坏后的修复);

涂料施工合同 篇32

　　工程名称：____________________________

　　工程地点：____________________________

　　签订日期：____________________________

　　签订地点：____________________________

　　(外墙保温及真石漆涂料工程)

　　发包人(全称)：______________________________________(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：______________________________________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程外墙保温施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：____________________________

　　1.2工程地点：_____________________________

　　第2条工程承包范围及承包方式

　　2.1工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温及外墙真石漆工程。

　　2.2承包方式：纳入土建施工单位的总承包管理范围的专业分分包。在工程承包范围，乙方承担所施工项目的人工、机械、材料费用及完成该工程所需的其他费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。

　　第3条合同总额及付款方式

　　3.1合同总额：工程合同总价款：￥__________________万元整，(大写：________)

　　3.2综合单价：￥____________________元/m2.3.3合同价格组成

　　3.3.1合同价格包括外墙界面剂一道，20MM厚外墙颗粒找平一道及外墙保温主辅材和安装人工费及外墙涂料、外用吊篮安装验收、租赁费用等全部外墙内容。主辅材部分含胶浆、*PS保温板、锚栓、网布格(热镀锌电焊钢丝网)等外墙全部材料，辅材的采购、检测、实验、税类(包括关税)、运输、保险费用等一切支出;*PS保温板和增强网安装、保护、检测(符合规范规定的各种检测及现场实体抽检)、验收、水电费、竣工资料的提供、十五年质保期内免费服务等全部分费用。

　　3.3.2乙方承诺已考虑了一些风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)，并已计入总报价，今后不作调整。除甲方提供的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。

　　3.3.3乙方承诺报价时已考虑到甲方不提供宿舍及仓库因素，宿舍及仓库由乙方自行解决。

　　3.4本工程采取综合单价不变，工程量按实结算的方式进行结算。

　　3.5付款方式：工厂付款按甲方同村委签订的承包协议中相关条款为准。

　　3.5.1在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交总包单位汇总，经总包单位确认，并经总包单位、监理、甲方验收合格。乙方应向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核算部认可资料符合要求后，审核开始。一般在三个月内完成考核，如因特殊情况，需要延长的，由甲、乙双方另行商议。

　　3.5.2履行保证金在结算完成时一并支付。

　　第4条合同工期

　　本工程合同有效施工工期为________________日。

　　4.1本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

　　4.2乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

　　4.3如果乙方实际开工时间超出甲方书面通知7天以上，视为乙方违约，甲方可以终止合约，没收乙方的履约保证金，并由乙方承担全部责任和后果。

　　4.4合同总价已包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成，不得另计加班赶工费。

　　4.5如因雨、雪天等气候或非乙方原因等其他不抗拒因素造成工程延误，情况发生后3天内，乙方就延误的内容，向甲方提交书面报告。经甲方确认，工期顺延。但甲方不承担包括乙方窝工、停工、机械进出场等在内的其他费用责任。

　　4.6非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违约金：每延误一天支付1000元(最多不超过结算总计的10%)，并在结算款中扣除。此违约金的支付并不能解除乙方应当完成工程的责任和本合同规定的其他责任。

　　4.7单体完成时间应服从甲方的总体要求，根据土建单位的实际施工进度完成拆除外用吊篮部位的工作量，如果因乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完场或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。此工程费用由甲方按实际发生费用从乙方的工程款中扣除，并加收10%的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为中标单位无能力按期履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。