涂料施工合同（通用32篇）

　　第八条：甲方工作

　　1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。

　　2、提供乙方施工所需用水、电源，水电费由乙方承担;可提供设备材料放置场地。

　　3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。

　　4、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。

　　第九条：乙方工作

　　1、本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。

　　2、熟悉施工图纸，按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。

涂料施工合同 篇26

　　一、首先填写内容条款

　　甲方、乙方要根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程事宜,经双方友好协商,签订合同。

　　第一条:确定工程概况主要包括:

　　1、工程名称、工程地点

　　2、工程范围:根据甲方要求负责外墙涂料制作和施工等

　　3、承包方式:

　　第二条:工程期限

　　一、本合同工期 天,均含节假日及验收时间。具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。

　　二、如遇下列情况,经甲方确认后,工期相应顺延:1、工程量变化而影响施工进度;2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;3、不可抗力因素。

　　第三条:工程质量

　　一、外墙腻子一遍(按照样版施工);

　　二、外墙涂料一遍(按照样版施工);

　　三、乙方按照甲方的样版施工,如有质量问题,乙方不负责任。

　　第四条:付款方式

　　一、外墙腻子完成一遍后,甲方应付给乙方总工程款的50%;

　　二、外墙涂料完成一遍后,甲方应付给乙方总工程款的45%;

　　三、工程完工后,甲方需在十天内验收,验收合格后付清工程款5%。

　　第五条:甲方工作

　　1、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由甲方承担。

　　2、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。

　　3、甲方因材料的供应和付款不及时到位,延误工程期限由甲方负责。

　　第六条:乙方工作

　　1、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;

　　2、乙方的施工队伍必须遵守国家的相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行。

　　第七条:其它

　　1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式三份,甲方执二份,乙方执一份。

　　而、结尾署名

　　结尾处需要甲、乙双方签名:两方委托代理人签名:两方联系电话以及合同签订日期:年、月、日填写完整。

涂料施工合同 篇27

　　1,先写明白刮腻子刷涂料的施工工序,

　　2,竣工的验收标准,及质量要求,

　　3.竣工的结算方式,及施工每平米的单价。

　　4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明;工人进场甲方付乙方多少钱,工程完成三分之一,甲方付多少钱,工程完成二分之一付多少钱,工程完成三分之二付多少钱,后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。

　　5,施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时,甲方的付款方式【例如遇雨,遇大风,大雪,停电,停水,甲供材料不能及时进入工地,造成了停工待料,政府行为,引起的停工。等不可预测事件】

　　6,工期,一般会规定好工期,如果工程超期,违约金规定

　　7,工伤事故的责任处理

　　8,零工的付款方式

　　9,双方发生矛盾的'处理意见【是经人民法院判决,还是经劳动监察部门裁决。必须写明白】

涂料施工合同 篇28

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　为了工程顺利进展，保质保量如期完工，本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工，为了明确施工中双方职责，经双方协商签定以下协议：

　　一、 工程名称： 。

　　二、 工程内容：本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。

　　三、 质量要求：按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。

　　四、 工艺及材料要求：外墙面采用外墙环保腻子、阴阳角顺直，水泥漆采用合格的外墙水泥漆一底两面涂刷均匀。

　　五、 结算办法：

　　1.外墙墙面水泥漆(按实际展开面积计)：每平方米为 元。

　　2.内墙面乳胶漆(按实际展开面积计)：每平方米为

　　3.内墙面补灰两遍，天棚模板底(按实际展开面积计)：每平方米为元。

　　4.内墙天棚模板底补灰两遍，(按实际展开面积计)：每平方米为元

　　5.屋面防水SBS卷材，每平方米为元，981复合物水泥基每平方米为 元。

　　六、付款办法：工人进场时付两万元作备料款，刮腻子后给付本项目总价的30%，(含贰万元备料款)底，漆涂饰后给付本项目总价的65%，余款5%待工程竣工验收合格后一个月内付清。

　　七、其他事项：

　　1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需，炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。

　　2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。

　　3.乙方进入工地施工的人员，组长应对其进行入场教育，与甲方签定《安全生产责任状》，必须遵守工地各项有关制度，在施工中发生安全或质量事故，由乙方责任引起的他人安全，应由乙方负责赔偿。

　　八、本合同一式两份，加以双方各执一份，未尽事项，双方另行协商解决，本协议至工程款付清后，自行失效。

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　年 月 日

涂料施工合同 篇29

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　1、所有内涂工程的一切内容。

　　2、包工包料、包安全、包工期、机械和工具由承包人自备。

　　三、合同工期：

　　1、签订合同以前缴纳____万元风险金。

　　2、工期定为竣工时间为__月__日，乙方必须按甲方计划施工，在甲方要求工期作业，超出甲方节点工期一天罚款__元(累计罚款)，超出甲方最终工期一天罚款__ 元(累计罚款)，并且不退回风险金。

　　若完不成节点计划甲方有权让乙方中途退场，甲方另行安排施工队伍并拒付工程款。

　　3、若因甲方原因造成工期顺延，甲方负责。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：按国家规范、图纸设计和甲方要求保质保量作业，质量按甲方要求、图纸设计和国家规范不合格，甲方不予付款。

　　要做到样板先行，由乙方样板间做完后，待业主、监理及甲方验收合格后方可大面积展开。

　　五、合同价款、付款方式

　　1、合同价款

　　(1)白水泥面层___元/㎡;

　　(2)888涂料面层___元/㎡;乳胶化面层___元/㎡;

　　2、工程量计算方法

　　3、每栋楼工程进行一半支付已完工程量的50%，所有工程全部完成并且验收合格支付已完工程量的70%，竣工验收后一个月内支付已完工程量的95%，剩余5%为质保金，待腾飞公司支付质保金时一次结清(三个月内)。

　　六、安全文明施工

　　乙方必须无条件服从甲方的各项管理制度，配合甲方文明施工及安全要求，不许违章作业，若出现工伤安全事故，由乙方负全部责任。

　　七、其他事项

　　1、乙方必须服从业主及监理的管理，各种材料根据业主要求及时报验，否则不许进场。

　　2、本合同为包质量、安全、工期、价款等一次包清。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字日起生效，工完款清合同失效。

　　4、本合同按甲方工期约定应如期完成，如延误工期按工程量扣除10%。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年月日 年月日

涂料施工合同 篇30

　　甲方：_______身份证：___________________

　　乙方：_______身份证：___________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。

　　为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。