装饰工程合同书（精选24篇）

　　第八条 违约责任

　　1、由于乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理和返工。经过修理和返工后，造成逾期交付的，乙方应向甲方支付违约金，每逾期一天按合同总价的0.1%支付违约金。

　　2、乙方提供的材料必须符合国家有关装饰装修材料有害物质的强制性标准。

　　3、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等给乙方带来的损失。

　　4、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应向乙方按合同总价款0.1%支付违约金，工期顺延。

　　5、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用该工程成品或自行入住，则视为甲方验收合格，由此造成的损失由甲方负责。

　　第九条 纠纷处理

　　1、本合同履行中发生争议，由甲乙双方协商解决;也可向有关部门申请调解。

　　2、甲乙双方不愿通过协商解决，或协商调节解决不成的，可依法向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十条 其他约定

　　第十一条 附则

　　1、 本合同甲乙双方签字盖章后生效。

　　2、 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地 址： 地 址：

　　电 话： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

　　签定地点：

装饰工程合同书 篇18

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照有关法规和中信支行饰工程招标文件，就本项工程施工有关事项，经双方协商达成如下协议：

　　第 1 条 工程概况

　　1 . 1 工程名称：

　　中信支行装饰工程

　　工程地点：

　　全部工程内容以甲方签订的施工图为准。

　　承包方式：按施工图、包材料、包工具、包工、包工期、包质量、包验收、包保修。

　　1 . 2 工期总天数：50天

　　1 . 3 开工日期：本合同工程定于年 月 日开工。

　　竣工日期：本合同工程定于年 月 日竣工。

　　1 . 4 质量等级：按省级优良标准

　　1 . 5 合同价款：本合同工程预算造价(含设计费)为RMB： 元

　　金额大写：人民币：

　　第 2 条 合同文件及解释顺序

　　除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　1 . 本合同条款;

　　2 . 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

　　3 . 招标工程的中标通知书、投标书和招标文件;

　　4 . 施工图纸和本地现行确定及调整工程造价的有关规定;

　　5 . 国家和本市出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不一致的，按第24 条约定的办法解决。

　　第 3 条 合同文件使用的标准规范、适用法律

　　3 . 1 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

　　3 . 2 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第 4 条 甲方工程代表

　　4 . 1 甲方工程代表姓名：

　　4 . 2 甲方代表的责任与权利

　　4 . 2 . 1 甲方代表可委派有关具体管理人员，对本合同约定的工程行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委托和撤回均应提前2天通知乙方。

　　4 . 2 . 2 甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。

　　4 . 2 . 3 乙方认为甲方代表指令不合理, 应在收到指令后24 小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24 小时内做出修改指令或继续执行原指令决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　4 . 2 . 4 甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24 小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48 小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。

　　甲方代表易人，甲方应于易人前2天通知乙方，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务。

　　第 5 条 甲方工作

　　甲方按该工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：

　　5 . 1 在开工日期之前提供施工所需的场地，并清除场内影响乙方施工的障碍;

　　5 . 2 甲方进行的分项工程招标，施工中甲方应协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系，保证工程顺利施工。

　　5 . 3 按合同约定支付工程款。

　　甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，承担相应损失，工期相应顺延。

　　第 6 条 乙方工程代表

　　6 . 1 乙方工程代表姓名：

　　6 . 2 乙方任命的本工程负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：按甲方认可的施工组织设计和甲方依据合同发出的指令组织施工，组织工程质量的自检，协助发包人组织工程竣工验收等工作。

　　6 . 3 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。

　　6 . 4 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后2 4 小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　6 . 5 未经甲方书面认可，乙方不得中途更换工地代表。

　　第7 条 乙方工作

　　乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

　　7 . 1 按招标文件要求的时间，提交达到甲方要求的工程施工图设计和相应的预算，对甲方驻工地代表和监理单位进行设计交底和作法说明。

　　7 . 2 对于甲方已批准认可的施工设计图纸，乙方认为不够详尽、完善，需作补充的，在甲方同意后，乙方可以在其设计资格证书允许的范围内进行补充的施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。

　　7 . 3 甲方认为已批准认可的设计不够详尽、完善，不适合现场情况，需做补充设计或修改设计的，乙方应在其设计资格证书允许的范围内进行补充或修改设计，不另计费，经甲方代表认可后施工。

　　7 . 4 乙方在施工过程中严格按照《安全生产管理条例》和相关规定规范施工，如若发生安全事故，责任由乙方自行承担。在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修施工使用的防护、照明、防火、看守、围栏和警卫。因施工造成工程、财产和人身伤害及第三方损失和第三方人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

　　7 . 5 遵守本市政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，办理有关手续，承担相应费用，因乙方违反规定造成的罚款由乙方负责。

　　7 . 6 遵守本市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　7 . 7 负责办理本工程施工所需的审批、登记等各种报批手续;负责办理本工程消防报审、验收手续，在约定工期内取得消防验收合格证;办理乙方施工部分的其它合格证、准用证等有关证书。

　　7 . 8 保护好建筑物结构和相应管线、设备。

　　7 . 9 已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

　　第 8 条 延期开工

　　8 . 1 乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3 天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3 天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未按约定提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。