天门市建设工程设计及顾问服务合同（通用3篇）

　　6.1.3　在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;

　　6.1.4　甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;

　　6.1.5　甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;

　　6.1.6　甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;

　　6.1.7　甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　6.2　乙方责任：

　　6.2.1　乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;

　　6.2.2　乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;

　　6.2.3　由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;

　　6.2.4　合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;

　　6.2.5　乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取　　　元咨询服务费;

　　6.2.6　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　第七条　其他

　　7.1　甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　7.2　乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.3　本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.4　甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

　　7.5　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.7　本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由　　　仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　7.8　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.9　本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

　　7.10　本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　委托方单位名称：　　　　　　　　　　　承接方单位名称：

　　(盖章)　　　　　　　　　　　　　　　(盖章)

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　编码：　　　　　　　　　　　　　　编码：

　　电 话：　　　　　　　　　　　　　　电 话：

　　电 传：　　　　　　　　　　　　　　电 传：

　　传 真：　　　　　　　　　　　　　　传 真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　银行帐号：　　　　　　　　　　　　　 银行帐号：

　　签订合同代表(签字)：　　　　　　　　 签订合同代表(签字)：

　　日 期：　　　　　　　　　　　　　　日 期：

　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

　　建设行政主管部门　　　　　　　　　　　 工商行政管理部门

　　审查意见　　　　　　　　　　　　　　　 鉴证意见

　　(盖章)　　　　　　　　　　　　　　　　(盖章)

　　审查号：　　　　　　　　　　　　　　　审查号：

　　审查日期：　　　　　　　　　　　　　　 审查日期：

　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

天门市建设工程设计及顾问服务合同 篇3

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：(由设计方编填)

　　设计证书等级：

　　发包方：

　　设计方：

　　发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同

　　第1条本合同依据下列文件签订

　　(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

　　(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件

　　第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2

　　表4-2设计项目内容

　　序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资

　　(万元)费率(%)估算设计费

　　(元)

　　层数建筑面积

　　(平方米)方案初步

　　设计施工图

　　第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件

　　表4-3发包方应提供的资料

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示

　　表4-4设计方应交付的资料

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示

　　表4-5设计费支付进度

　　付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)

　　第一次付费20%定金本合同签订后三日内

　　第二次付费

　　第三次付费

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;

　　4.本合同履行后定金抵作设计费

　　第6条双方责任

　　(1)发包方责任

　　①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计

　　发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间

　　②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费

　　③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费

　　④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费

　　⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件

　　⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔

　　(2)设计方责任

　　①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责