土方工程施工合同（通用29篇）

　　6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。

　　6.2.6 承包人必须具备相应实力，自行完成本合同工程，不得转包。

　　6.2.7 承包人应按照有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。

　　第七条 争议解决方式

　　7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。

　　7.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;②调解要求停止施工，且为双方接受;③法院要求停止施工;停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。

　　第八条 其他

　　8.1 本合同一式二四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　8.2 本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章) 签字代表： 签字代表：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

土方工程施工合同 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

　　一、工程概况

　　1、工程名称﹕加拿大宝柏财务投资集团六景工业园区中国西部国际汽车城。

　　2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

　　3、承包内容﹕平整土地(挖、装、运、平)自然压实。

　　4、工程数量：约500万立方米(以实际施工量为准)。

　　5、工程造价：约4500万元人民币。

　　6、承包单位：1—2类土，运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m3)，按自然方量计算。如运距超出1.3公里，每立方增加壹元叁角人民币，如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的，以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m3)，按自然方量计算(负责爆破)，如双方未能达成共识，由甲方另安排施工队爆破。

　　7、承包工期：180天有效工作日，如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

　　8、开工日期及完工日期：自20xx年__月__日至20xx年__月__日，具体开工时间以甲方的开工通知书为准。