建设施工合同书（精选34篇）

　　第一条工程概括

　　一﹑工程名称﹑地点和内容

　　1﹑ 街道路亮化照明工程

　　2﹑工程地点:

　　3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试.

　　二﹑开﹑竣工时间

　　1﹑开工日期:20xx年7月20日

　　2﹑交工日期:20xx年8月30日

　　三﹑质量等级:优良

　　四﹑合同条款

　　工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币

　　五﹑工程承包范围及承包方式

　　1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工，安装和调试。

　　2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。

　　3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。

　　4﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。

　　5﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字，盖章之日起合同生效,分送有关部门。

　　6﹑本合同签定时间:20xx年七月二十日

　　7﹑本合同签定地点:

　　建设单位(盖章) 施工单位(盖章) 电话: 电话:

　　法定代表人(盖章) 法定代表人或其授权人(盖章)

建设施工合同书 篇20

　　甲方：食品有限公司

　　乙方：工程建筑有限公司

　　根据有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：锅炉房工程

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：包工包料形式。

　　4、工程建筑面积及计算方式：工程约平方，每平方米按元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。

　　5、付款方式：基础完工后付款元，主体完工后付元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月内付清。

　　6、工程期限：年月 日至年 月 日，共计 天完工。

　　7、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。

　　8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。

　　9、建筑物回填 米以外由甲方负责。

　　10、烟筒不在承包范围内。

　　11、因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。

　　二、 甲方责任和权利

　　1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

　　2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。

　　3、施工期间乙方不准随意停工。

　　4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸

　　三、乙方的责任和权利

　　1、 乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

　　2、 必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

　　3、 有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

　　4、 组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

　　5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

　　7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

　　8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。

　　四、施工安全措施

　　1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。

　　2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。

　　3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。

　　五、附则

　　1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。

　　2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。

　　3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

建设施工合同书 篇21

　　甲方：____________________________________经济发展公司(下称甲方)

　　乙方：___________________________________________________建筑工程公司 (下称乙方)

　　甲、乙双方于年月日签订共六份的《______市建筑工程施工合同书》(下称合同)，就甲方将其______村标准、东升、贤______厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。

　　第1条 工程项目

　　1. 工程名称：______村标准厂房、______村东升厂房、______村贤______厂房、______村标准厂房配套员工宿舍、______村东升厂员工宿舍、______村贤______宿舍。其中厂房三栋，建筑面积约 年月日和月日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的为准。预计的竣工日在年月日。

　　2. 合同价款：工程预算造价为人民币 万元。

　　以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算，按合同第 .4的规定执行。工程量增减以设计院出具的变更通知书经甲方现场签证为准。增减的工程量的结算，按合同第 .4的规定执行。

　　第2条 工程款支付

　　2.1 按合同约定，甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。

　　2.2 根据本协议第2. 1条的规定，甲方应于年月日前向乙方支付工程款人民币万元;年 月日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币年 月至年 月共个月的期间内，按月平均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的 5日前。此部分款项，在本协议中称为欠款。

　　2.3 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)×月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。

　　第3条 甲方违约的责任

　　3.1 甲方违约，应按合同第 5条的规定承担违约责任。

　　3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息 0厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。

　　3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定，按月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息 0厘计向乙方支付资金占用利息。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。

　　3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定，按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息 0厘计向乙方支付赔偿金。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。

　　3.5 工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。

　　3.6 鉴于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水平的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。

　　3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。

　　第4条 甲方保证