基础建设施工合同（通用31篇）

　　5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。

　　十一、隐蔽工程和中间验收：

　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　十二、安全文明施工与民工工资：

　　1.安全文明施工：

　　承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

　　2.民工工资：

　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任，因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

　　3.工程资料：

　　承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

　　十三、工程质量保修：

　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。

　　十四、现场管理：

　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

　　2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。

　　十五、其他：

　　1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

　　2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。

　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：或。

　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　发包人:（盖章）承包人：（盖章）

　　法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

　　签约时间： 年 月日

　　签约地点：

基础建设施工合同 篇21

　　发包方（甲方）：承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条工程名称：中和设备基础工程。

　　第二条工程地点：____区罗汉街工业园。

　　第三条工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

　　第四条工程造价：设备基础按照元3砼（按实际工程量结算）。

　　第五条承包方式：包工包料。

　　第六条工期：本工程自________年____月____日开工至________年____月日竣工。工期为天。

　　第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

　　第八条结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

　　第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

　　第十条甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

　　第十一条乙方权利：

　　1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

　　2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

　　第十二条竣工验收与结算：

　　一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

　　二、验收合格后____日内办理竣工验收及结算手续。

　　第十三条付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工________年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

　　第十四条保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起________年。

　　第十五条违约与仲裁：

　　一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请____区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

　　第十六条附则：

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　签约时间：________年月____日

基础建设施工合同 篇22

　　甲方：　　乙方：　　经甲、乙双方本着公平、公正、互利、合理合法的原则协商一致，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。　　

　　一、工程名称：　　

　　二、工程地址：　　

　　三、承包内容：　　

　　四、承包方式：　　

　　五、承包价格：　　

　　六、付款方式：　　

　　七、甲、乙双方责任与义务　　

　　(1)甲方：　　

　　1、按照合同约定时支付工程款。　　

　　2、现场监督：检查乙方在施工过程中的质量、安全进度、验收等。　　

　　3、现场协调各工种之间的工作配合，解决施工过程中出现的矛盾。　　

　　4、给乙方及时提供在施工过程中满足施工要求的条件。　　

　　(2)乙方：　　

　　1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务，严格执行防水工程相关规范及标准。　　

　　2、提供防水材料的合格证和相关资料。　　

　　3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。　　

　　4、严格管理好自己的施工人员，不拖欠员工工资，乙方人员及设备、材料自行管理。　　

　　八、违约责任　　如违约，造成的一切责任由违约方全权承担一切责任。 本施工合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，相关工程款项结清时终止。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日施工合同 篇10　　发包人：（以下简称甲方）　　承包人：（以下简称乙方）　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。　　

　　一、工程项目　　

　　1、工程名称：　　

　　2、工程地点：　　

　　3、承包范围：　　

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。　　

　　5、合同价款：合同总价款万元。