基础工程承包协议（精选31篇）

基础工程承包协议 篇24

　　建设名称：

　　工程单位：

　　承包单位：

　　年 月 日

　　钢结构施工承包合同书

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：工程范围：

　　第四条：承包方式：

　　1、 包工包料。

　　2、 工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元(大写) 。

　　如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

　　第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用 、墙面采用 、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

　　第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

　　第七条：工程结算

　　1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款 %，计 万元。

　　2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的 %，计 万元。

　　3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 % ，计 万元。

　　4、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。

　　5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

　　6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

　　第八条：工程质量验收

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确

　　保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

　　2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

　　第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

　　第十条：补充条款

　　第十一条：合同生效及分数

　　1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

　　2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

　　第十二条：附则

　　1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

　　2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

　　3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

　　建设单位(盖章) 施工单位(盖章)

　　代表(签字) 代表(签字)

　　甲方负责人电话 乙方负责人电话

　　年 月 日 年 月 日

基础工程承包协议 篇25

　　工程名称：

　　发包单位： (甲方)

　　承包单位: (乙方)

　　为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:

　　一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)

　　二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价/M2，一次包清。

　　三、材料、机械工具的供应及使用：

　　1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。

　　2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。

　　3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。

　　4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。

　　四、工程质量：

　　1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。

　　2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。

　　五、工期要求：

　　主体工程

　　工期自

　　本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，

　　工期相应顺延，以施工日记为准。

　　工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。

　　六、工程款拨付：

　　主体工程结束拨付至工程款50%，装饰工程结束拨付40%，余款除扣留3%的质量维修金外，工程验收合格后，一个月内付清。

　　七、工程款拨付条件：

　　1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。

　　2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。

　　八、安全施工要求：

　　乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。花费在500元以上者，由甲乙双方共同承担。

　　九、其它约定事项：

　　1、班组长每天早上7：30及下午6：30到项目部签字报道，有事提前书面请假。迟到超过5分钟者，每分钟罚1元，超过30分钟者视为无故不到，无故不到工地者，一次罚50元。

　　2、开工后，乙方技术员必须到位，跟班现场作业。

　　3、领取生活费及工程款，必须先由主管技术员签字。

　　4、乙方应尊重甲方，服从甲方领导。

　　5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生，不得损坏房屋的设施及邻居的财产，所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。

　　6、乙方应做好自己的工程成品保护工作，因未保护好而造成破损的自行修补。

　　十、补充条款：文明施工、工程质量管理细则

　　(一)十不准：

　　1、非施工人员不准进入施工现场。

　　2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。

　　3、施工人员不戴安全帽，没有安全防护措施不准施工。

　　4、不准聚众赌博。

　　5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。

　　6、不准随意更改配合比。

　　7、砖渣、灰渣不准混合，能使用的砖头不准下楼。

　　8、检查出的问题不返工或整改不彻底，不准进入下道工序。

　　9、图纸设计意图表达不明，理解不清不准施工。

　　10、不准在施工现场住宿，不准在施工现场大小便。

　　(二)为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方单位配合。

　　1、不按配合比或甲方指定配合比施工者，发现一次罚款100元。

　　2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽，发现一处罚款100元。

　　3、砌体时，水平灰缝、垂直、平整，超过规范要求者，一处罚款100元。

　　4、砌体时，必须双面挂线，违者每发现一处罚款50元。

　　5、砌体时，灰浆不饱满用干砖者，一块砖罚款5元。

　　6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清，否则发现一处罚款200元。

　　7、水泥运至施工现场，乙方必须妥善保存，如发现水泥有受潮、结块现象，发现一袋罚款50元。

　　8、楼板灌缝不经验收，自行隐蔽者，发现一处罚款100元。

　　9、高空作业不系安全带，不戴安全帽，穿拖鞋者，每次每人罚款20元。

　　10、施工中，打架、斗殴者，不论任何原因双方各罚款200元，领导加倍。