建材买卖合同(开发商用)(通用30篇)
8、解除条件
8.1双方协商一致。
8.2一方严重违约造成合同无法履行时,守约方有权解除合同。
9、违约责任
9.1产品存在质量问题,甲方需承担合同总价款 %作为违约金,并赔偿乙方因此造成的一切损失。
9.2甲方所交产品品种、规格、型号、花色和质量等不符合合同约定的,如果乙方同意利用,则按质论价,双方另行制定协议;如果乙方不能利用的,甲方应负责包换,并承担调换或退货的费用,甲方不予退换的,按不能交货处理。
9.3甲方逾期交货,每逾期一日,按合同总价款的 %支付违约金;逾期超过 日乙方有权解除合同,并有权要求甲方承担合同总价款 %的违约金以及因此遭受的损失,乙方有权直接从材料款中扣除违约金;
9.4甲方须服从乙方现场安全、环保、卫生要求,因不满足现场要求造成的损失,由甲方负担。
9.5甲方应当保证其所提供的产品不存在任何权利瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的所有权、担保物权或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失的,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用,包括但不限于乙方交纳的罚款、赔偿金、诉讼费用、律师费等。
10、不可抗力
由于不可抗力(包括:火山爆发、山体滑坡、雪崩、台风、洪水、泥石流、海啸、地震、工程停建、缓建等)因素导致合同无法履行或不能完全履行而造成双方的损失的,双方不对其他方承担违约责任。
11、争议的解决方法(本条款为不可变更条款)
11.1因货物的质量问题发生争议,由双方共同选定具有法定鉴定资质的单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论。
11.2双方因本合同发生争议的,首先应当协商解决,协商不成的,按双方约定向乙方住所地人民法院起诉。
12、其他约定事项
12.1本合同经双方签字、盖章后生效。非经双方当事人一致同意,并签订书面协议,任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务(包括债权债务)转让给其他方。对本合同的变更或补充协议,非经双方当事人一致同意,并签订书面协议,不发生法律效力。
12.2本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建材买卖合同(开发商用) 篇12
合同编号:____________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 所购建材基本情况
单位:
建材名称
产地
品牌
规格型号
材质
批次
数量
单价
总价
备注
合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ 元
第二条 质量标准:___________________________
第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间:___________________________________
交货地点:___________________________________
第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后________日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间:双方约定以第________种方式支付价款。
(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的____%),货到验收后一次性支付余款;
(二)________________________________________
第六条 违约责任
(一)卖方违约责任
1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。
2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任
1.买方迟延提货的,每日应向卖方制度迟延部分价款_______%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条 争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向________人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 他约定事项:________________________
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。
买方(章):________________ 卖方(章):________________
住所:______________________ 住所:______________________
联系方式:__________________ 联系方式:__________________
法定代表人:________________ 法定代表人:________________
委托代理人:________________ 委托代理人:________________
签订时间:__________________ 签订地点:__________________
建材买卖合同(开发商用) 篇13
合同编号:____________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条所购建材基本情况单位:元/建材名称
产地
规格型号
材质
批次
数量
单价
总价
备注
合计人民币(大写)万仟佰拾元角分(小写):¥元
第二条质量标准:___________________________
第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)交货时间:___________________________________交货地点:___________________________________
第四条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后________日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间:双方约定以第________种方式支付价款。(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的____%),货到验收后一次性支付余款;(二)________________________________________
第六条违约责任(一)卖方违约责任1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。(二)买方违约责任1.买方迟延提货的,每日应向卖方制度迟延部分价款_______%的违约金;2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
建材买卖合同(开发商用) 篇14
合同编号:______________
建材买卖合同(示范文本)
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 所购建材基本情况 单位______________元/
第二条 质量标准:__________________________________。
第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间:__________________________________________;
交货地点:__________________________________________。
第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后_____日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间:双方约定以第_______种方式支付价款。
(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)______________元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;
(二)_______________________________________________________________________。
第六条 违约责任
(一)卖方违约责任:
1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。