建材买卖合同(开发商用)（通用30篇）

　　需货方： (以下简称需方)

　　供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：

　　第一条、产品明细。

　　第二条、供货日期：从20xx年11月1日起至20xx年11月5日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

　　第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。

　　第四条、货款及费用等付款及结算办法：

　　1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

　　2、交货地点：需方指定地点 结算方式：货到验收合格后付全款。

　　第五条 经济责任

　　(一)供方应负的经济责任

　　1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

　　2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

　　3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。

　　(二)需方应负的经济责任

　　1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

　　2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

　　第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

　　第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前3天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

　　第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建材买卖合同(开发商用) 篇10

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购建材基本情况

　　单位：元/

　　第二条质量标准：

　　第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)

　　交货时间：

　　交货地点：

　　第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与

　　约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

　　(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;

　　(二)

　　第六条违约责任：

　　(一)卖方违约责任：

　　1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质

　　量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

　　2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款%的违约金;延迟交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任：

　　1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款%的违约金;

　　2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

　　第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协

　　商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向

　　人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应

　　承担的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　买方(章)：卖方(章)：

　　住所：住所：

　　联系方式：联系方式：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　签订时间：签订地点：

建材买卖合同(开发商用) 篇11

　　出卖方(甲方)：

　　买受方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上达成以下协议：

　　1、产品名称、型号规格、单位、数量及价格(详见附件)

　　注：本单价包含材料费、包装费、运输费、装卸费(卸货至乙方指定位置)、税金等所有费用;供货单仅作为结算凭证，实际交货数量以乙方收货员、负责人、委托代表人签字并加盖合同章的供货明细单为准;供应数量超出总量时需另行签订补充协议。

　　2、质量要求

　　标的物质量执行 标准，并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准。

　　3、包装标准、包装物的提供与回收

　　4、交货方式及交货地点

　　4.1交货地点：

　　4.2交货方式：货到工地后，由本合同约定的乙方指定收货人签收。该收货人仅对甲方提供的本合同项下的货物数量进行确认，并经乙方盖章后方能生效，收货人无权对本合同项下与数量无关的事项进行确认。验收人的签名字样为( )电话： 。

　　4.3甲方按约定供应材料，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等。

　　4.4甲方负责运输过程中的车辆、货物和人员的一切安全责任及费用。

　　5、交付及验收

　　5.1甲方应于 年 月 日前将标的物送至 。运输途中发生丢失、损坏等责任均由甲方承担。

　　5.2甲方应在货到工地现场前 天通知乙方，到达现场后由甲乙双方共同对货物进行初步验收，验收以国家验收规范、质量标准、合同要求及供方提供的样品等为依据，由乙方、监理方、建设方验收合格后才能交付乙方;不符合要求的，甲方负责运出工地、重新供应，由此产生的费用均由甲方承担.

　　5.3乙方在标的物使用过程中，对质量问题有权随时提出异议，因产品质量问题给乙方造成的损失由甲方承担。

　　6、质量保证期限及售后服务

　　6.1为确保货物质量符合要求，双方约定：将合同总价款的 %作为质量保证金，质量保证期为 年，从送货验收合格之日起算。

　　6.2甲方向乙方提供产品厂家标准服务，免费提供电话技术支持和咨询。 6.3其他服务约定：

　　7、费用支付

　　7.1、支付材料款时间：供货数量达到合同约定且经验收合格后,甲方提供普通税票后，乙方在 工作日内支付材料款的 %，剩余材料款扣除质保金后在 日内付清。若建设方未能及时向乙方支付工程款，从而影响到乙方支付材料款，甲方须给予理解和配合，不能据此向乙方提出停工索赔等，影响乙方的施工生产。

　　7.2、本合同所有款项均由乙方按甲方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向甲方支付。