关于工程承包合同模板（通用32篇）

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　3、本工程质量须达到______________标准。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　八、违约责任

　　1、乙方不得擅自修改图纸，若想修改图纸，则须与甲方协商决定。

　　2、甲方不得延迟支付工程款，若因甲方迟延支付工程款，导致乙方不能按时作业的，由甲方自行承担损失。

　　3、甲乙双方任何乙方违反本合同，均属违约，都应向守约方承担违约责任。

　　九、争议解决因履行本合同，甲乙双方发生争议的，协商解决，协商不成的，下列方式，双方择一选择：

　　（1）向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方（签章）：代表人：授权代表（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人：授权代表（签字）：________年____月____日

关于工程承包合同模板 篇25

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就尚德名苑商住小区商住小区2#住宅楼铝合金窗工程达成共识，甲方将此项工程交给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》有关规定和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，并结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称

　　尚德名苑商住小区2#住宅楼断桥铝合金窗工程。

　　二、合同单价

　　断桥铝合金窗以每平方米中空玻璃)，以上价格均不含配合费，具体以洞口尺寸面积计算。

　　三、工程地点：柳营中路。

　　四、承包方式

　　包工、包料、包工期、包安全。玻璃现价格为83元/m2，总价在玻璃价格波动1~5元/m2时价格不变，当玻璃价格波动在5元/m2 以上时进行价格调整。

　　五、材料要求

　　1、55系列节能隔热断桥内平开窗：型材采用“西飞牌”喷涂型材具体以甲方确定为准;壁厚为1.4mm,55系列内为28mm,外为50mm，颜色选“西飞”铝业喷涂型材色。颜色甲方选定为 号。