关于工程承包合同模板（通用32篇）

　　2、调解要求停工，且双方接受的;

　　3、仲裁机构要求停工的;

　　4、法院要求停工的。

　　(二十)、本合同一式六份，双方各执三份，未尽事宜签订补充协议。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　二0一0 年 月 日

关于工程承包合同模板 篇24

　　合同编号：117907

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲方将_______________________工程给乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包形式：

　　5、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。合同工期总________天（日历天），开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。

　　6、工程价款：

　　7、支付方式：

　　二、工期顺延

　　1、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　2、因人力不可抗拒因素而延误工期。

　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。风险提示：对于采购材料和工程设备的.义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。