国内建设工程施工合同（精选32篇）
本合同当事人对于工程预付款担保的约定，选用下列第____________种方式：
(1)银行保函。
(2)担保公司提供的保证担保。
(3)发包人同意的其他担保形式。
10.5 工程进度付款
当事人采用以下第____________种方式作为付款周期，付款周期应与计量周期相一致。
(1)按月进度进行支付。
(2)按形象进度支付。
(3)按其他方式支付。
发包人不按期支付工程进度款的，应支付逾期付款违约金的比例或者数额为________________。
10.6 质量保证金
发包人和承包人约定预留质量保证金比例为___________，并同意选择第__________种方式预留质量保证金。
(1)在支付工程进度款时逐次预留，每次预留的比例或金额为__________________。
(2)工程竣工结算时一次性预留保证金,_预留的比例或金额为__________________。
11 竣工结算
11.1 竣工付款申请
监理人(或造价咨询人)应在收到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起______日内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。
11.2 竣工付款证书及支付时间
发包人收到监理人核查结果后，应在_________日内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。发包人在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款。
11.3 结清证明
12 试验与检验
12.1 试验
12.2 隐蔽工程验收
12.3 中间验收
除单位工程、分部工程以外，本合同中需要进行中间验收的关键性部位包括：_________________________________。
13 竣工验收与工程试车
13.1 竣工验收条件
承包人提交竣工资料主要文件目录___________________________________________;
承包人提交竣工资料份数____________;
承包人需要提交的工程文件套数____________;
承包人需要提交的工程文件质量_____________________________________________;
承包人需要提交的工程文件时间________________;
承包人负责施工工程文件管理的人员是________________;
监理人要求在竣工验收前完成的其他工作_____________________________________。
13.2 竣工验收程序
13.3 竣工日期
13.4 重新试验
13.5 接收与部分工程的接收
13.6 工程试车
设备安装工程单机无负荷试车费用由________承担;
设备安装工程无负荷联动试车费用由________承担;
投料试车费用由________承担。
13.7 竣工清场与地表还原
14 缺陷责任与保修责任
14.1 缺陷责任期
本工程缺陷责任期为____________个月。
14.2 缺陷责任
14.3 保修责任
15 工程风险与保险
15.1 发包人风险
15.2 承包人风险
15.3 不可抗力_
合同当事人同意将以下情形作为不可抗力事件：
(1)____________级以上的地震;
(2)____________级以上的持续____________天的大风;
(3)____________毫米以上的持续____________天的大雨;
(4)____________年以上未发生过的，持续____________天的高温天气;
(5)____________年以上未发生过的，持续____________天的低温天气;
(6)____________年以上未发生过的洪水;
(7)其他情形____________________________________________________________。
15.4 保险
本合同中投保保险品种包括：
(1)______________________________;投保人为________________________;
(2)______________________________;投保人为________________________;
(3)______________________________;投保人为________________________;
16 合同违约
16.1 发包人严重违约
发包人发生以下严重违约情形，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以通知发包人解除合同：
________________________________________________________________________。
16.2 发包人违约责任的承担
16.3 承包人严重违约
承包人发生以下严重违约情形，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的，发包人可解除合同：
_________________________________________________________________________。
16.4 承包人违约责任的承担
16.5 第三人造成的违约
16.6 继续履行
17 合同的终止
17.1 当事人约定终止
17.2 因发包人原因导致的合同终止
17.3 因承包人原因导致的合同终止
17.4 因不可抗力导致的合同终止
18 索赔
18.1 承包人索赔程序
18.2 监理人索赔处理程序
18.3 发包人索赔的程序
19 争议的解决
19.1 和解
19.2 调解
19.3 仲裁或诉讼
如合同通用条款提供的方式不能使争议得到解决，则双方约定以第____________种方式解决争议。
第1种解决方式：向________________________仲裁委员会申请仲裁。
第2种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。________________________。
