国内建设工程施工合同（精选32篇）

　　(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金;

　　(3)合同解除后，发包人应按第18.3【发包人索赔的程序】的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失;

　　(4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项;

　　(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第19条【争议的解决】的约定办理。

　　17.4 因不可抗力导致的合同终止

　　因不可抗力导致合同无法履行，发包人和承包人都有权通知对方终止合同。在这种情况下，合同将在对方收到通知后终止。发出通知方可以就受到不可抗力影响而未能履约申请免除责任或者部分免除责任。一旦发生此类终止，监理人应决定已完成的工作的价值，并颁发包括下列内容的支付证书：

　　(1)合同终止日以前所完成工作的价款;

　　(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;

　　(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额;

　　(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;

　　(5)按合同约定在合同终止日前应支付给承包人的其他金额。

　　18 索赔

　　18.1 承包人索赔程序

　　根据合同约定或与合同有关的其他文件，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

　　(1)承包人在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;

　　(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告。索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料;

　　(3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

　　(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料;

　　承包人按本合同的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

　　18.2 监理人对索赔的处理程序

　　(1)监理人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本;

　　(2)监理人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人，如果监理人未在上述期限内作出答复，则视为对承包人索赔要求的认可;

　　(3)承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的，按本合同争议解决条款的约定办理。

　　18.3 发包人索赔的程序

　　根据合同约定或与合同有关的其他文件，发包人认为有权得到付款和(或)延长缺陷责任期的，发包人或总监理工程师应向承包人发出通知并附有详细的证明。

　　通知应在发包人知道或应当知道索赔事项后28天内提出。关于缺陷责任期延长的通知，应在该期限届满前发出。

　　19 争议的解决

　　19.1 和解

　　双方当事人可以就工程争议自行和解。自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。

　　19.2 调解

　　双方当事人可以就争议请求第三方调解。调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。

　　19.3 仲裁或诉讼

　　如上述方式均不能使争议得到解决，则双方可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议：

　　第一种解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁。

　　双方当事人可以在专用条款中选定仲裁委员会，并约定请求仲裁的事项，仲裁程序按该仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁是终局的。

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　双方当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。

　　19.4 连续施工

　　发生争议后，双方应保护好已完工程，除非出现下列情况，双方均应继续履行合同，保持施工连续：

　　(1)因一方严重违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

　　(2)调解机构要求停止施工，且为双方接受;

　　(3)争议处理过程中需要停止施工，且为双方接受;

　　(4)仲裁机构裁决停止施工;

　　(5)法院判决停止施工。

　　19.5 争议解决条款效力

　　本合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

　　20 合同的生效

　　20.1 一般规定

　　合同经双方法定代表人或经其授权的代理人签字并加盖单位印章后生效。

　　本合同的份数以及双方各执份数，由发包人和承包人在专用条款中约定，具有同等效力。

　　发包人和承包人虽未签订正式的书面合同，但一方已经履行了约定的全部或主要义务的，视为合同已生效。

　　20.2 附条件或附期限生效

　　当事人在专用条款中对合同的效力可以约定附条件或附期限。

　　附生效条件的合同，自条件成就时生效;附生效期限的合同，自期限届至时生效。

　　20.3 合同备案

　　经备案的合同是双方的真实意思表示，双方承诺不再另行签订与备案合同实质性内容不一致的其它合同或协议。

　　合同的工期、质量以及造价的计价方式、支付、结算条款均系实质性内容。

　　经备案的合同如实质性内容发生改变须重新备案,未经重新备案的,则不发生合同效力。

　　当事人就本工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

　　21 补充条款

　　双方根据有关法律、法规、规章及有关规范性文件规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款约定，但不得违背国家强制性规定。

　　第三部分 专用条款

　　1 一般约定

　　1.1 词语定义

　　1.1.2.3 本合同中发包人代表是____________，职务为____________。

　　1.1.2.5 本合同中项目经理是____________，职务为____________。

　　1.1.2.9 本合同中监理人是____________，发包人对其授权如下：_________________。

　　1.1.2.10总监理工程师是____________。

　　1.2 语言文字

　　1.3 法律

　　适用于合同的法律除包括中华人民共和国法律、行政法规以外，当事人特别约定本工程适用以下部门规章、地方法规和地方政府规章___________________________________。

　　1.4 合同文件的优先顺序

　　本合同文件组成及优先顺序为_____________________________________________;

　　其他合同文件包括________________________________________________________。

　　1.5 图纸和承包人文件

　　1.5.1 发包人提供图纸

　　发包人向承包人提供图纸的时间及数量为____________;监理人向承包人签发修改图纸的期限最迟为工程相应部位施工前的____________日。

　　1.5.2 承包人负责设计图纸

　　本合同中需要由承包人提供的设计图纸文件，包括_____________________________;

　　承包人将以上文件报送监理人的数量及时间为________________，监理人批复的时间为________________。

　　1.6 联络

　　能够证明将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方以下地点，应视为对方已经收到：

　　发包人接收文件的地点_____________________________________________________;

　　承包人接收文件的地点_____________________________________________________;

　　监理人接收文件的地点_____________________________________________________;

　　造价咨询人接收文件的地点_________________________________________________。

　　1.7 权益转让

　　1.8 严禁贿赂

　　1.9 化石、文物

　　1.10 知识产权

　　发包人的声明需要保密的资料和信息包括_____________________________________;

　　承包人的声明需要保密的资料和信息包括_____________________________________。