广告牌转让合同范文3(通用35篇)
第四条:产权归属
1、 合同期满或本合同约定解除、中止合同的,乙方应拆除基础及牌架,若甲方不愿拆除,亦可按双方协商认可的合同中止时实际使用价值(可委托有资质的评估单位评估价值)折价转让给甲方。
2、 乙方拥有本合同执行期限内广告位经营权、广告发布权、管理权、使用权。
3、 如乙方承包的广告位场地所有权发生改变,甲方需提前三个月通知,并无偿协助办理相关的过渡手续。
第五条:双方的权利和义务
甲方责任:
1、 提供合法的证明性文件给乙方办理相关手续,如土地使用证、场地租赁合同等。
2、 监督并督促乙方按合同规定交纳广告位租金。
3、 提供的场地应适合广告牌建设条件,既场地平整、可正常使用。
4、 在合同生效后有义务通知与挖山平地工程施工方或者其他相关第三方本广告牌位的承包情况,避免产生的不必要的纠纷。
5、 甲方应配合乙方的现场施工并尊重乙方的施工设计、广告悬放等决定,不得以非正当理由阻止广告牌的安装。
6、 广告牌建设安装时甲方应配合乙方施工并提供必要的方便。安装时不得破坏甲方的设施。
7、 合同期限内如因甲方原因造成广告牌全面拆除的,甲方须赔偿乙方由此带来的损失(包括但不限于安装、制作等费用)。
乙方责任:
1、 广告位的设计、制作、安装等均由乙方负责,乙方并承担一切施工和安装费用。
2、 乙方设计制作的广告牌应符合市政管理等部门的要求,与市容市貌相协调,否则,由乙方负责改造,费用由乙方承担。
3、 乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告位施工建设、广告发布等全部相关审批、备案等手续,并承担因此发生的一切费用。
4、 广告内容由乙方负责审查、制作、安装、发布,广告内容须符合国家法律规定。因广告经营造成工商、税务、卫生、城建等部门的处罚,均有乙方自负。
5、 乙方应选择具有资质的设计、施工等单位进行广告牌的设计与施工安装,施工期间发生一切安全事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
6、 乙方须按照抗风抗震等标准设计、制作广告牌,确保广告牌的质量与使用安全。
7、 乙方负责合同期内广告牌的日常维护管理,确保牢固安全,特别是台风、暴雨来临前应加强对广告牌的检查,台风登陆后应对破损版面及时进行更换,对若因广告位的设施等造成甲方或其他任何第三人的人身或财产损失,均由乙方承担全部责任。如有损坏和安全隐患的地方,由乙方及时负责修复,费用由乙方承担。
第六条:不可抗力
1、 不可抗力指超出本合同控制范围、无法预见、无法避免或无法克服使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同时间,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、暴动、政府行为的变化。
2、 如发生不可抗力行为,甲、乙双方可协商解决。
第七条:其他事项
1、 如需安装灯光电源时,甲方须提供必要协助,直到电源接通,并能长期正常使用。期间所产生的一切费用由乙方负责。
2、 若有下列情形时,甲方有权解除本合同,并要求乙方立即撤除广告牌:
A.未按本合同的约定支付租金;
B.广告牌因设置不牢固或其他意外事件致使广告牌设施发生危险时。
3、 在本合同存续期间,甲方需使用到广告位应提前三个月通知乙方,乙方应积极配合,并以实际使用面积的原始租金价格抵扣(实际使用面积为乙方指定的不超过总面积的二分之一)。
4、 因甲方的项目建设施工需要或政府需要,甲方应提前二个月通知乙方,乙方在接到通知十日内无条件拆除。
5、 其他广告资源可协商共同合作开发。
第八条:争议的解决
1、 甲、乙双方秉持友好合作的态度协商解决。
2、 协商不成可向防城港市仲裁委员会提议仲裁。
3、 直接向防城港市人民法院起诉。
第九条:合同生效
1、 合同存续期间甲方不得以任何理由单方终止,除第七条约定的不可抗因素。
2、 合同生效后,在无本合同约定条款的、没有法定或约定的事由,任何一方不得擅自单方解除合同,否则违约方应向守约方支付相当于合同年金额50%的违约金。
3、 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点: 签订地点:
广告牌转让合同范文3 篇28
甲方:临创新大厦
乙方:临有限公司
应甲方要求,在原甲方与乙方________年月日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:
一、工程范围:________年月日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。
二、工期要求:________年月日至________年月日。
三、新增工程量:
详见附表一:《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》
四、质量要求:按原合同承诺履行。
五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议六、其它:
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:签约日期:年月日
建设工程施工合同补充协议模板二
甲方(全称):有限公司乙方(全称):有限公司
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。鉴于:
前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式,在后期施工过程中乙方提出定价偏低,甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分:
1)按照表一计价。2)按照表二计价。
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式肆份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方财务各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。甲方:(合同章)乙方:(公章)
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
签字:_________________
签字:_________________
年月日年月日
施工合同的注意事项
一、关于发包人与承包人:
1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、?对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。
上述内容是体现履约能力的指标,应认真的分析和判断。
二、合同价款应注意:
1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”
2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。
暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
三、发包人工作与承包人工作条款应注意:
1、双方各自工作的具体时间要填写准确。
2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。
3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。
四、合同价款及调整条款应注意:
1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。
2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。