住宅装修合同范本（精选30篇）

　　(1)将争议提交仲裁委员会，请求按照其仲裁规定进行仲裁。

　　(2)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条附则

　　13.1本合同经发包人、承包人双方签字(盖章)后生效。

　　13.2工程开工前，发包人应将房屋外门钥匙把交承包人施工保管，工程竣工验收时，发包人负责提供新锁把，由承包人当场安装交付使用。

　　13.3本合同签订后，工程不得转包。

　　13.4本合同一式份，发包人、承包人双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在家居装饰有形市场签订的合同，本合同应一式三份，发包人、承包人双方及市场有关部门各执一份。

　　13.5双方可书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由承包人承担的责任的，仍以本合同为准。

　　13.6因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

　　第十四条其他约定

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　5、

　　发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　发包人提供材料、设备明细表

　　序号 材料或设备名称、品牌规格 型号 质量等级单位 数量 供应时间 送达地点 备注

　　发包人代表： 承包人代表：

　　年 月 日

住宅装修合同范本 篇12

　　委托方(甲方):_______________________________________________________________________

　　承担方(乙方):_________________________________________________________________________________________

　　双方经协商达成协议，以共同遵守。如下:

　　一、工程项目

　　1.三室(两室一厅，以下简称三室)标有转角线，包括暖气和管道(客厅要对称)，屋顶四周标有抹灰线，包括三室的门窗。客厅、卧室铺强化地板，所有房间原漆清除，客厅、卧室腻子，刷日本漆两遍。

　　2.在通往阳台的门窗处打一个吧台，根据甲方要求(图纸)在上面做一个架子。阳台东侧有一个多用柜(底部是鞋子，顶部是书柜)，西侧有一个挂柜，覆盖阳台，铺瓷砖，挂pvc板。

　　3、卫生间、卫生间、厨房贴瓷砖，屋顶挂pvc板，厨房贴地砖，打火炉。

　　4.房间的电源电路应根据甲方的要求进行适当调整，客厅门后应放置一个多用柜(底部有鞋，顶部有衣服)。

　　5.如无详细情况，甲方应提出方案并讨论确认。

　　二、承包方式

　　甲方必须保证乙方要求的装修期间所需的材料(乙方应提前通知甲方)，由乙方负责施工。

　　三、质量标准

　　施工质量应符合安全要求，装修质量不得低于同一建筑类型的装修标准，并经双方认可。

　　四、施工期

　　从_______________________________________________________________________________________

　　五、项目成本

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费。

　　六、付款条件

　　工程竣工并经甲方验收合格后，如符合上述建设工程和设计要求，装修人工费将在三天内一次性付清。

　　七.其他问题

　　装修工程的具体要求由甲方提出，乙方实施..本协议未尽事宜由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

　　八.本协议以__________________________________________________________________________

　　甲方(签字/盖章):___________________________________________________________________________________

　　联系信息:_______________________________________________________________________________________________

　　_____年____月____日

住宅装修合同范本 篇13

　　甲方(委托方):___________签约时间:___________

　　乙方(施工方):___________签约地点:___________

　　根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

　　2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

　　3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。

　　4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。

　　5、承包采用下列第______种方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(见附件三);

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件二、三);

　　(3)乙方包清工。

　　6、本工程由__________设计。

　　7、工期：工程期限______天，从_____年_____月_____日开工，至_____年____月____日竣工。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　2、付款方式

　　(1)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元;

　　(2)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计_____元;

　　(3)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计______元;

　　(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。

　　三、施工准备及双方的义务

　　(一)甲方工作

　　1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。

　　2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

　　3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

　　4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

　　(二)乙方工作

　　1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

　　4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

　　5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　四、材料的供应

　　1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。

　　乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的`材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　五、安全生产和防火要求

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

　　六、施工内容和工期的变更

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。