专业版材料采购合同范本（精选34篇）

　　采购方:_________

　　供应方:_________

　　第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条、质量标准：供应方供应的钢筋其质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。

　　第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。

　　第四条、交(提)货方式、地点：

　　供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

　　第五条、包装要求：钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。

　　第六条、定尺要求：所供螺纹钢筋要 9米 定尺。

　　第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。

　　第八条、验收标准、方法、地点及期限：

　　1、数量验收 ：

　　可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

　　2、质量验收：

　　(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　　(2)检测中心检测：采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必须符合现行国家标准，视为最终合格。

　　第九条、结算方式及期限: 采购方在收到开发商每次拨款(±0.000拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。

　　第十条、本合同解除的条件：

　　1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。

　　2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。

　　第十一条、违约责任

　　1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。

　　2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。

　　3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。

　　第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2人民法院起诉。

　　第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。

　　第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。

　　第十五条、其他约定事项：_________。

　　采购方(章)：_________供应方(章)：_________

　　地 址：_________地 址：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电 话：_________电 话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

专业版材料采购合同范本 篇27

　　《合同/协议》的补充协议

　　甲方：公司(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年月 日签订的《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同 。

　　鉴于：

　　甲方和乙方于 年月日共同签署了《合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

　　合同内容补充部分

　　其它事项说明

　　本协议生效

　　本协议生效后，即成为《合同/协议》不可分割的组成部分，与《合同/协议》具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定人代表法定人代表

　　(或授权代表)：(或授权代表)：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　通讯地址：通讯地址：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传真：传真：

专业版材料采购合同范本 篇28

　　需方(甲方)：___贸有限公司

　　供方(乙方)：_____料经营部

　　经协商同意，根据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下：

　　第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币￥1005000元。

　　第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。

　　第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级(技术指标)，见附表。

　　第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。

　　第五条：交货规定建

　　1.交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。

　　2.交货日期:_____

　　3.交货地点：_____

　　4.运输费用:_____

　　第六条：经济责任

　　(一)乙方应负的经济责任

　　1.乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

　　3.产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的`万分之三的罚金。

　　(二)甲方应付的经济责任。

　　1.甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前3天与乙方协商解决。

　　2.甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的30 %的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。

　　3.属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。

　　4.甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。如有问题协商解决。

　　第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。

　　第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。

　　第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并按照本合同《附加条款》实施。本合同可以不履行或延期履行。并应承担违约责任。

　　第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

　　第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

　　甲方：_____(盖章)乙方：_____(盖章)

　　经办人(签字)：_____经办人(签字)：_____

　　地址：_____地址：_____

　　电话：_____电话：_____

　　20_____年_____月_____日20_____年_____月_____日

专业版材料采购合同范本 篇29

　　购买单位： (简称甲方)

　　供应单位： (简称乙方)

　　为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人 民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证 正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

　　一、 产品供应：

　　甲方采购乙方砂石料，乙方保证每月向甲方供应砂石料。乙方供应甲方材料必须符合国家相关标准。