最新买卖合同 集锦（精选34篇）

　　第十二条商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

　　第十三条甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　日期：_____________

最新买卖合同 集锦 篇30

　　合同编号：

　　卖方： (以下简称甲方) 身份证号码： 代理人： 身份证号码：

　　买方： (以下简称乙方) 身份证号码：

　　代理人： 身份证号码：

　　中介方：乐山市仁恒房产营销策划有限公司(丙方)

　　甲、乙、双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规和乐山市相关地方性法规、规章制度的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。

　　第一条：门市基本情况：

　　1.甲方将座落在 的门市(以下简称“门市”出售给乙方。乙方对该门市已作充分了解并实地看门市，对该门市现状无异议，愿意购买该门市。

　　2、该门市的基本情况如下：

　　门市产权面积： ;土地证号： ;

　　产权证号： ; 门市用途： ;

　　3、门市所有人为甲方，甲方经门市共有人同意并授权签订本合同，如甲方及共有人不能到场，受托方必须出示授权委托书、声明书。

　　第二条：成交价格

　　经甲、乙双方商定后的实际成交价格为(大写) 元整

　　(小写：￥ 元整)。

　　第三条：税、费负担方式：

　　第五条：付款约定(本条各款均不计利息)

　　(1)乙方于 年 月 日以前交付门市定金人民币(大写) 元整(小写￥ 元整)给甲方，合同生效后该定金动转为门市款。

　　(2)一次性付款：

　　(4)在本合同签订后甲乙双方于 年 月 日以前到乐山市房地产交易中心办理房屋产权交易过户手续，或办理委托公证。

　　第六条：违约责任：

　　(1)、甲方收到定金后，不得以任何理由提高门市价或无故不出售该门市否则甲方按定金双倍退还违约金。

　　(2)、甲方必须保证出售的上述门市权属真实无争议，如发生与甲方有关的该门市权属或债务经济纠纷以及甲方中途变更合同内容均属甲方违约，如因发生纠纷产生的一切责任均由甲方承担。

　　(3)、甲方应无条件配合乙方办理产权转移手续。

　　(4)、乙方不能按期向甲方付清房款或甲方不能按期向乙方交付门市，每逾期一日，由违约一方向对方支付购门市款的0.3%作为滞纳金，逾期三天以上的属违约。

　　第七条：门市交付时间

　　第八条：其它

　　1、本合同在履行中若发生争议，甲、乙双方应协商解决。协商不成，任何一方可向乐山市仲裁委员会申请仲裁或向同签订地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式两份，每份2页，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。乙方如需办理银行由乙方向银行提供本合同原件，乙方保留本合同复印件。各种手续交接清楚后，本合同中止。

　　第九条：其它补充约定

　　甲方(签章)： 乙方(签章)： 代 理 人： 代 理 人：

　　联 系 地 址： 联 系 地 址： 签约日期： 年 月

最新买卖合同 集锦 篇31

　　砂石料购买合同

　　甲方：北京城建远东建设集团有限公司青岛公路20xx年度基建项目 省道217朱诸路莱州界至国道309段大修工程第一合同段项目经理部 乙方：张雪中

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定。甲乙双方在平等自愿、诚实守信的`原则，就砂石料的供应达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：省道217朱诸路莱州界至国道309段大修工程第一合同段

　　二、 砂石料名称、规格及价格

　　1-2 cm碎石

　　0.5-1 cm碎石

　　0-0.3 cm碎石 1-1.5 cm碎石 0.3-0.5 cm碎石 砂 此价格固定不变，并均为含税价格。

　　三、 质量要求

　　乙方所提供的砂石料必须符合技术规范要求，并按《公路工程质量检验评定标准 》JTGF/1-20xx进行检验。

　　四、 运输方式、交货地点及供料时间

　　1. 运输方式：乙方负责组织自卸汽车运输供料，并负责装卸。

　　2. 交货地点：乙方将砂石料运至甲方指定地点，甲方负责验收。

　　3. 供料时间：具体时间以甲方通知为准。

　　五、 计量

　　砂石料由磅称数量为准，并按每方1.45吨折方计算。

　　六、 结算方式与付款方式

　　结算方式：甲乙双方根据送货单定期对账，甲方根据确认的送货单进行结算。

　　付款方式：业主按工程进度支付工程款给甲方，乙方同意甲方在业主拨付工程款到位后三日内才按比例支付材料款。特别约定，以上付款因业主方拨款进度受政府部门财政拨款计划的制约，如遇业主延期拨款，甲方付款予以延期，乙方对此没有异议。

　　七、 违约责任

　　1. 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行义务。

　　2. 由于乙方所供砂石料质量不符合要求，而导致甲方返工或延误工期，乙方应赔偿甲方的实际损失；由于乙方原因砂石料规格不按照甲方指定规格送料、数量未按照甲方要求进场、未能及时按甲方要求时间送料没有按甲方要求时间及时供应而造成甲方损失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石总价款的1%赔付甲方，乙方逾期3天，甲方有权单方解除本合同。

　　3. 业主方工程款拨付后，由于甲方没有按约定及时支付乙方材料款，每延后1天，需多支付乙方材料总价款的1%。

　　4. 因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方。

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为24个月，

　　合同中未尽事项由甲乙双方协商解决，本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，三份合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　日期：

　　乙方签字： 日期：

最新买卖合同 集锦 篇32

　　问题的提起：被誉为中国首例信息侵权案的中国经济信息社诉中国科学技术信息研究所侵犯信息著作权纠纷案，已经北京市海淀区人民法院在被告缺席的情况下，作出一审判决。法院判定被告中国科学技术信息研究所对中国经济信息社发布的新华社信息构成著作权侵权。法院认定，新华社国内外记者所采写、编辑和分析加工整理的信息属于著作权的保护范围，原告系新华社所属的经济信息事业经营单位，被新华社授权经营其国内外记者采编的经济信息。被告内部不具有独立法人资格的职能部门“科技成果推广中心”在其信息服务网站页面上提供的部分经贸信息(数据)系新华社版权所有的信息，侵犯了原告的著作权。被告对原告所述事实供认不讳，但表示，其所属信息服务网站上提供的新华社信息，是从北京鸿讯信息咨询公司购得，在其采购协议书中，鸿讯公司称拥有其所提供信息的版权，鸿讯公司转买新华社信息与被告无关，因此原告应当起诉鸿讯公司，其不应任何法律责任。

　　笔者认为，一审法院作出此判决应基于两个理由：一是原告为合法权利人，二是受让人在购买该知识产权是没有尽到合理审查的义务。不过令我们深思的是，如何确定受让人承担责任的归责原则，如何认定受让人是否尽到合理审查的义务。在没有查清相关基本事实之前，一审法院作出这样的判决将会引起一系列的法律纠纷，相关当事人将被迫陷于讼累。

　　首先，没有出让人鸿讯公司参与到本案审理中来，法院无法查清案件基本事实。对于原告提出的证明原告是该项知识产权权利人的证据，作为本案被告的受让人自己是无法提供证据来反驳的。既然受让人无法应诉，所以干脆不应诉。即使受让人应诉，其还得请出让人协助提供证据，但是出让人凭什么要帮助受让人打官司呢?

　　其次，法院判定受让人败诉后，如果受让人的确是受了冤枉，为保护自己的合法权益，受让人将被迫以这份生效的法律判决书和从原告获取的证据作为其证据，以采购协议书为依据起诉出让人。由此，将导致第二个诉讼产生。不仅如此，该案件受理法院将不得不面对前一份法院判决书作出法律评判。如出让人举证证明其的确是合法的权利人，受让人前一诉讼败诉的原因在于其举证不力，在这种情况下，受让人不得不再次面临败诉。