装修材料购销合同（通用17篇）

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

　　第三条;甲方责任

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使

　　用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　发包方电话 承包方电话

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

装修材料购销合同 篇13

　　合同编号：签订地点：

　　卖方：

　　买方：

　　买方因建设或经营等需要，向卖方购买建筑装修材料，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款。

　　第二条：质量要求、技术标准：按国家或行业相关标准执行。

　　第三条：提货方式、提货地点、运输方式等：

　　一、提货日期：_____________________________________。

　　二、提货地点：_____________________________________。

　　三、提货方式按以下第_____种方式提取。

　　：买方到卖方营业地自提，运输费用由买方承担。

　　：由卖方代办托运，由买方按每立方米承担_______元运输费用，____元装卸费。

　　在买方支付货款时一并结清。

　　：由卖方将货物运输至买方指定的位于____________________________________的地址，交付给买方指定的收货人_______________验收，验收合格后签字或盖章确认。

　　货物到达交货地点后，由买方负责卸车，提供货物堆放场地。

　　货物在装卸过程中注意轻拿轻放，严禁抛摔、重压等，防止货物造成损坏。

　　第四条：买方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的，视为交付符合约定。

　　第五条：付款方式：买方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。

　　买方若采取分批购买的，则买方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。

　　第七条：担保条款：_______________________________________(单位或自然人名称及基本身份情况)自愿为买方履行本合同提供连带责任担保。

　　保证人的担保期限为二年，自本合同约定的最后一次付款到期日起计算。

　　第八条：质量保证：(一)、卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量。

　　产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修。

　　(二)、由于买方或其他原因造成货物损坏的，由买方自行负责。

　　(三)、卖方应提供相关产品合格证明给买方。

　　第九条：违约责任：(一)、若买方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由买方承担合同总价款20%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任。

　　(二)、延期付款：买方应按合同约定的时间支付货款，如买方违反合同约定，未即时支付价款，则由买方向卖方支付所欠款项20%的违约金，给卖方造成其它损失的仍需赔偿。

　　(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。

　　第十条：合同争议的解决：双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。

　　第十一条：本合同的生效条件：本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。

　　第十二条：本合同一式两份，买卖双方各执一份。

　　第十三条：各方签名盖章：

　　年月日

装修材料购销合同 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商后，双方本着平等互利、协商一致的原则，签定本合同，以资双方守信执行。

　　一、产品名称、型号、数量、单价及金额