园林绿化包工包料施工合同（通用31篇）

园林绿化包工包料施工合同 篇1

　　建设单位(甲方)：

　　承建单位(乙方)：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：园林绿化

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：包工、包料

　　4、工程造价：

　　第二条 工程期限

　　本工程 年月日开工， _____年月日竣工。

　　第三条 工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条 甲方工作

　　1、 确保施工现场做到三通一平。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

　　第五条 乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

　　3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

　　第六条 质量验收

　　工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

　　第七条 付款方式

　　工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

　　第八条 争议处理

　　因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

园林绿化包工包料施工合同 篇2

　　甲方:________________

　　乙方:________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议,望双方共同遵守执行:

　　一、工程名称:

　　二、工程地点:

　　三、承包范围:

　　(具体以附件施工蓝图为准)。

　　四、承包方式:

　　五、质量要求:本工程质量必须符合国家或行业标准。

　　必须严格按照现行的施工及验收规范和有关标准施工,必须达到一次交验合格。

　　乙方在施工过程中保质保量,应随时接受甲方或业主、监理的监查,如出现质量不合格要求返工一概由乙方负责,甲方不承担其相应费用。

　　质保期年，从工程验收合格之日起计算。

　　质保期内有质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内派人到现场维修，逾期，甲方自行维修，费用由乙方承担。

　　六、安全:乙方应做到质量第一、安全第一、文明施工,乙方在施工过程中必须配合好安全防护措施才能施工,万一出现大小安全事故,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何费用。

　　七、结算方式:

　　八、付款方式:

　　九、工期:

　　十、乙方在施工过程中,必须保护好原有的构筑物、公共部分物件、小区内的配套设施及居民财务等等,如有损坏乙方须按实赔偿。

　　施工方案、技术方案必须先提交甲方。

　　隐蔽工程覆盖前，必须经甲方代表签字认可，否则，一切后果由乙方承担。

　　乙方不得转包或分包本工程。

　　乙方使用的产品或材料必须是正规、合法厂家生产的符合设计要求，并附有质量合格证书、检验报告，不得使用假冒伪劣或“三无”产品或材料，一经发现，每次罚款20元，且必须无条件整改至符合要求。

　　拒不整改，甲方可解除本合同。

　　十一、乙方在进场施工前必须提交所有施工操作人员的身份证及保险单复印件。

　　十二、乙方在施工期间应做好与住户的协调工作,在施工场地不得出现打架、斗殴、偷盗等事件。

　　如有发生上述事件,甲方有权终止合同并作出相应处罚。

　　十三、工程竣工验收。

　　工程验收前，乙方应向甲方提交完整的验收资料三套，提前7天通知甲方验收，否则，甲方可拒绝验收，验收不合格的，乙方立即整改，工期不予顺延。

　　十四、违约责任。

　　因乙方原因逾期竣工，每逾期1日，按工程总价款的万分之五向甲方支付违约金，逾期5日以上的或二次验收不合格，甲方可解除本合同，乙方无条件自行清场撤离。

　　乙方转包或分包本工程，拒不整改的，甲方可解除本合同。

　　如一方违约应承担由此造成的一切经济损失并对另一方作出相应赔偿。

　　十五、本合同未尽事宜及发生争议，由双方共同协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

　　十六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方授权代表签订后即刻生效,具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

园林绿化包工包料施工合同 篇3

　　甲方：乙方：

　　甲方将位于台子上的拟建房屋幢承包给乙方施工修建。

　　本着双方平等自愿的原则，公平、公正，就有关事项协议如下，望双方共同遵守执行。

　　一、承包方式：采用包工包料的方法。

　　二、甲方的责任：

　　1、负责三通一平水电费用。

　　2、采购运输合格建筑材料到工地现场。

　　3、看守保管乙方运入工地的架料、建筑机具。

　　4、现浇楼板当天负责伙食供应。

　　5、及时足额付工程进度款。

　　三、乙方的责任：

　　1、负责整个工程所有的泥工工艺，直至交付合格工程。

　　2、工程内容：从地圈梁以上施工直至屋面工程。

　　3、装饰工程要求：

　　①外墙面四周贴瓷砖，包括琉璃瓦;

　　②内装饰：楼梯间贴墙裙1.00高，踏步、休息平台贴砖。内墙除贴砖外全部清光。厨房、卫生间、地面、墙面满贴瓷砖;

　　③楼地面全部贴地板砖、地脚线，另外底层砌梯坎。

　　4、安全施工防护措施：

　　乙方必须加强安全防护措施有效，严禁出现一切工伤事故，如出现意外一切责任由乙方负责，甲方不承担任何经济补偿。

　　四、控制质量要求：

　　1、乙方必须按甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经甲方同意。

　　2、乙方必须按照有关现行施工规范、规程施工，如出现工程质量事故所造成的经济损失一概由乙方负责。如乙方施工中途毁约甲方不予结算并给予一定数额违约金罚款最低元。

　　五、工程量计算方法：

　　按定额规定计算建筑面积。

　　六、工程款支付方法、时间、结算：

　　1、原则上按形象进度付款，每层浇筑楼板后支付

　　2、内装饰元，外装饰元，元，余款待工程完工经有关人员验收合格后一月内付清。

　　七、工期：开工日期年月日至年月日竣工。

　　八、其他：本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商。

　　九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。直至工程完工，自然失效。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

园林绿化包工包料施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着精诚合作，平等互利的原则，经友好协商，就湖南吉首市中铁集团·世纪山水工程总承包项目合作事宜，达成如下，双方共同遵守。

　　第一条：涉及的工程

　　一、工程名称：湖南吉首市中铁集团·世纪山水建设工程

　　二、工程地址：吉首市政府旁边

　　三、主体工程概况：中铁集团·世纪山水分六期开发，第一期为九栋11层，18层的小高层等。

　　四、建筑面积：第一期约5.5万平米

　　五、工程承包范围及内容：土建、安装(水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、小区道路、空调安装、电梯设备安装等)室内外装饰装修。

　　六、承包方式：包工包料

　　第二条：甲方转让给乙方的股份为湖南省吉首市中铁集团·世纪山水建设工程合作项目，转让股份为总工程项目15%的股份(即甲方50%的股份)，同时为了维护双方的合法权益，乙方一次性向甲方交纳转让股金人民币壹佰万元整。