乡镇公路修建工程施工合同（精选34篇）
工程质量标准： 《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-99
四、 合同价款
金额(大写)：以实际结算数量为准
五、 合同承包方式及单价
5.1合同承包方式：单包工;
5.2单价
5.2.1 1M1M0.8M的花盆，每个30元;
5.2.2 1M2M0.8M的花盆，每个60元;
5.2.3 换死树每株6元;
5.2.4 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
七、 乙方承诺在施工期间所发生的一切安全事故由乙方承担所有责任。乙方施工人员的安全由乙方负责，甲方在施工过程中不承担任何责任。
八、 违约、索赔和争议
8.1本合同关于甲方违约的具体责任如下：
本合同通过条款约定甲方违约应承担的违约责任：由于甲方原因造成的违约损失，由甲方负责全部损失。
8.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：本合同通过条款约定乙方违约应承担的违约责任：由于乙方原因造成的违约损失，由甲方负责全部损失。
8.3争议
双方约定，在履行合过程中产生争议时：
8.3.1 双方协商解决;
8.3.2 协商无法解决，向昆明市仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提请诉讼。
十、合同份数
双方约定合同 两 份，甲乙双方各执一份。
十一、未尽事宜，协商解决。
十二、合同生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
乡镇公路修建工程施工合同 篇29
发包人：(全称)________________
承包人：(全称)________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________
2. 工程地点：_______________________________________
3.工程承包范围
承包范围：___________________________________________________________________
4.计划工期
计划开工日期：________年________月________日
计划竣工日期：________年________月________日
计划工期总日历天数________天。
5.质量标准
工程质量标准：________________________
6.计价方式与签约合同价格
本合同采用计价方式为________________
金额：________万元人民币________(小写)
7.组成合同的文件
7.1组成本合同的文件包括：
(1)合同协议书及合同附件;
(2)中标通知书(如果有);
(3)投标函及投标函附录(如果有);
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单(如果有);
(9)其他合同文件。
7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10.合同生效
10.1合同订立时间：______年______月______日
10.2合同订立地点：________________________
10.3本合同双方约定________________后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)
地址：地址：
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号： 账号：
乡镇公路修建工程施工合同 篇30
任单位：____________
施工单位：____________
就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：___________________________
二、工程地点：________________________
三、工程项目内容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币：____________________________________
六、付款方式
1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________
代表人：__________________
乙方单位(盖章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________
乡镇公路修建工程施工合同 篇31
工程名称：
甲 方：
乙 方：
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、施工范围：
乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。
二、施工方案：
一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。
三、施工材料要求及材料供应
1、主要材料要求：
a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。
b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，
c、地暖复合膜 3㎜
d、pe--a管， “ 道诚”牌，de20×1.9㎜
盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)
e、分水器为全铜，巨帆牌。
f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,
2、辅助材料采用市面上通用材料。
四、施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
