小区下水道清理疏通工程承包合同（精选33篇）

　　4、协议借款期限至少为3个月，最长为24个月。不足3个月甲方还款按3个月结息，24个月内乙方不得要求中途提前收回本金;3个月后还款时间不足月的按约定月利率和实际天数计算利息;若结息周期或最长借期界满但未结清应付本(息)则从即日起按借款总额的0.5‰/天收取罚金直至结清应付款项;

　　5、支付罚金、本、息的方式为人民币现金，不能以除现金外的其它任何方式支付或偿还。支付或偿还本协议款项的顺序为：罚金、利息、本金;

　　6、本协议借款的担保方式为：以借款方家庭所有财产无限期连带保证(担保)，直到还清本协议应还(付)款项为止;甲方24个月期满后10天内不能结清应付款项的，乙方有权以法律手段申请对甲方家庭所有财产进行公开拍卖，并以拍卖所得实际款项用于归还因借款按本协议所产生的一切债务;

　　7、本协议除甲乙双方签名档为手写体外，其它文字一律为打印体，并经双方确认无任何涂改痕迹;一经涂改或加入手写体条款的协议一律无效;

　　第二条：纠纷的解决

　　本协议履行中如发生分歧争议的先由双方协商解决，协商不成的可向重庆市潼南区人民法院提起诉讼;

　　第三条：本协议自双方签字(签印)后，乙方向甲方下列指定账户转入本借款全额之日起生效并计息;期满后3日内甲方向乙方指定银行账户转入应还款本息数额(罚金)后，本协议自行终止,否则一直有效。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小区下水道清理疏通工程承包合同 篇17

　　建设单位(简称甲方)：

　　施工单位(简称乙方)：

　　经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。

　　一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网

　　4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。

　　二、工期

　　1、施工工期： 个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。

　　2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：

　　(1)不可抗力;

　　(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;

　　(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;

　　三、质量标准：按照国家及 市现行施工技术规范进行验收。

　　四、合同价款

　　工程造价：暂定合同价为￥ 元整(人民币)。(该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算)。

　　五、甲方责任

　　1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。

　　2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。

　　3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。

　　4、按合同及时支付工程款。

　　5、及时组织竣工验收工作。

　　六、乙方责任

　　1、合同签订后三天内提交施工组织设计。

　　2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人 员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。

　　3、按甲方的要求编制好施工进度计划。

　　4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。

　　5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。

　　6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。

　　七、工程款支付

　　1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的 %作为备料款，即人民币 元整(￥ 元整);

　　2、工程进展到工程量的 %时，甲方须向乙方支付合同总造价的 %，即人民币 元整(￥ 元整);

　　3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的 %，即人民币 元整(￥ 元整);

　　4、剩余 %作为质保金，待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。

　　八、工程质量标准

　　按国家和 市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。

　　九、争议

　　履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向 市人民法院起诉。

　　十、违约

　　1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金元。

　　2、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。

　　十一、合同的生效与终止

　　1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后，自行终止。

　　2、本合同一式份，甲方执乙方执份，均具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

　　甲方(章)： 乙方(章)： 代表人： 代表人：

　　时间： 年 月 日

小区下水道清理疏通工程承包合同 篇18

　　甲方:____________(建设单位)

　　乙方:____________(施工单位)

　　甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款，供双方共同遵守:

　　第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

　　第二条工程造价决算方式:

　　1、工程造价计算公式:工程造价=(______定额直接费+材料差价)(1+______%)。即按实际完成工程量，套用______定额计算直接费，加上施工期间相对应的______市建设工程造价治理信息信息价计算出的材料差价，另外取______%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。

　　与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。

　　本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。

　　2、工程量计算依据为:设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。

　　第三条工程款支付:

　　甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定，如乙方有严峻异议的，双方可以根据实际完成的工作 量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时，进度款不超过预算的70%，工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。

　　工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方。

　　第四条工期:

　　1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为______天。工期每延误一天处罚______元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

　　2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚______元，不抵扣总工期处罚。

　　第五条施工组织治理:

　　1、甲方委派为本工程治理负责人，委派为本工程现场治理代表，并代表甲方进行现场施工治理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。