小区绿化工程施工合同（精选32篇）

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　建筑规模：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：按预算书内容进行承包，甲方免费提供施工过程中临时用水。

　　三、合同工期

　　开工日期： 年 月 日。(以实际开工为准)

　　竣工日期： 年 月 日。

　　合同工期总日历天数： 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准： 合格

　　五、合同价款

　　金额(大写)： (人民币)，￥ 元。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、20__～20__年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目(GXZC20__-G3-10140-CGZX)协议

　　2、20__～20__年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目(GXZC20__-G3-10140-CGZX)中标通知书

　　3、本合同专用条款

　　4、本合同通用条款(采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-20__-0201)的通用条款)

　　5、标准、规范及有关技术文件

　　6、图纸

　　7、工程量清单

　　8、工程报价单或预算书

　　9、其他相关资料

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第四章(通用条款)赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日。

　　合同订立地点：广西壮族自治区南宁市。

　　本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

　　发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：广西景丽达建设工程有限公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　住 所： 住 所：南宁市安吉大道13号怡和园小区14-4号

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁安吉路支行

　　帐 号： 账户：

　　邮政编码： 邮政编码：530004

　　专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1. 语言文字和适用法律、标准及规范

　　1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

　　1.2 适用法律和法规

　　需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章

　　1.3 适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等

　　发包人提供标准、规范的时间：合同订立生效后3个工作日内

　　国内没有相应标准、规范时的约定：按行业标准或施工企业标准

　　2.图纸

　　2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同订立生效后3个工作日内提供叁套

　　发包人对图纸的保密要求： 无

　　使用国外图纸的要求及费用承担： 无

　　3. 法律

　　适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款

　　4.发包人工作

　　4.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已完成 。

　　(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 无 。

　　(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已完成 。

　　(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前3天 。

　　(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 无 _。

　　(6)水准点与座标控制点交验要求： 开工前3天 。

　　(7)图纸会审和设计交底时间： 开工前3天 。

　　(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按合同通用条款执行。

　　(9)双方约定发包人应做的其他工作： 无 。

　　4.2发包人委托承包人办理的工作： 无 。

　　5、承包人工作

　　5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 。

　　(2)应提供计划、报表的名称及完成时间： 无 。

　　(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担。

　　(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。

　　(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人承担，工程开工后7日内完成并承担费用。

　　(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。

　　(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、地上高压线、电线、邻近建筑物、构筑物等设施所发生费用由承包人承担。

　　(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人负责现场的安全及文明卫生工作，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的相关规定，交工前免费清理现场，做到工完场洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　双方约定承包人应做的其他工作： 无 。

　　5.2双方约定承包人应做的其他工作：

　　1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

　　2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

　　3)承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

　　4) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

　　5)经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

　　6)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

　　7)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

　　二、施工组织设计和工期

　　6. 工期延误

　　6.1 对以下原因造成工期延误;经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第13条执行。

　　6.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。

　　6.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款的万分之四)，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

　　6.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

　　6.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

　　三、质量与验收

　　7. 工程质量

　　7.1 发包人对工程质量的要求： 合格 。

　　7.2 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。

　　8. 隐蔽工程和中间验收

　　8.1双方约定中间验收部位：待定。

　　四、合同价款与支付

　　9. 合同价款及调整

　　*9.1 本合同价款采用　固定综合单价　承包方式确定。承包人让利10%，工程款按扣除让利10%后支付。

　　本合同采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更、本工程约定的材料价格浮动和政策性调整以外的其他风险。

　　风险费用的计算方法;单价采用甲方编制的控制价的综合单价作为固定单价，风险费用已综合考虑在单价中。

　　本工程约定的材料价格风险：本工程主要材料钢材、水泥、砂、砖、碎石、商品砼、铝合金制品、给排水管材及电缆、电线等在施工期间，如果《南宁建设工程造价信息》所公布以上材料施工期各月平均价格调整幅度超过发包方所公布的预算控制价采用的当期《南宁建设工程造价信息》所公布价格的±15%的，则超过部分按施工过程中《南宁建设工程造价信息》公布价的施工期各月平均值调整，其他材料不予调整。