项目消防工程承包协议书（通用35篇）

　　(2)对于甲方的这类变更指示，丙在收到变更指示后10天内向甲方提交一份变更后的费用预算，包括变更后按合同交货期交货是否有影响，同时提交执行变更的详细计划。

　　(3)在甲方未对丙X按上述

　　(2)款提交的预算书以书面形式发出有效变更指示之前，丙X不得按上述

　　(1)款执行变更内容。

　　(4)双方认同的更改是本合同项的一部分，合同的条款及条件适用此种更改。

　　(5)采购项目变更必须经甲方代表和监理工程师签字认可的采购项目数量变更或品牌变更为有效变更，可调整承包价，但优惠率应执行投标书承诺不得调整。

　　十、工程价款拨付

　　1、本合同作为总包合同的补充合同，考虑到设备部分所占费用大，为利于项目顺利实施，

　　(1)在空气采样报警设备进场后，经监理单位、项目审计单位、甲方相关人员初步验收合格后支付设施部分60%的款项，甲方在收到乙方出具的建安发票后给于办理。

　　(2)超音速干粉灭火系统进场后，经监理单位、项目审计单位、甲方相关人员初步验收合格后支付设施部分的60%的款项，甲方在收到乙方出具的建安发票后给予办理

　　2、其余的工程结算款按照国家相关规定及总包合同约定办理工程结算款。

　　3、工程进度款经甲方、监理、审计单位验收已完工程通过后，支付至当期已完工程进度款的75%，，结算余款待按甲方的规定程序办理完竣工结算手续后支付，并扣取竣工结算价的5%作为质量保证金。质量保证金在竣工验收后按

　　第七条

　　6.1条规定给予无息退还给丙X。

　　4、本合同工程款由乙方一次性出具委托书至甲方财务部门，由甲方财务直接划拨给丙X。

　　5、甲方按结算金额的5%作为配合费(含管理费)在竣工结算之后支付给乙方，乙方不得再向丙X收取任何费用。 十

　　一、分包与转包

　　1、丙X不得将中标的工程转包，如发现有转包行为，甲方有限责令丙X停止施工，情况严重时甲方可终止施工合同。

　　2、为确保项目实施达到统筹安排的要求，甲方根据乙方项目进度实施情况，有权将合同工程内的部分工程切出另行发包。

　　3、本工程如果发现转包，立即取消丙X的承包资格，并由丙X承担由此引起的一切经济损失。 十

　　二、 安全施工

　　1、丙X必须遵守国家、地方政府 、建设方及总包方 有关制度和规定，服从管理。 2丙X现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前，必须经过入厂安全教育，才能进入厂区施工。丙X必须根据工程特点对施工人员进行有针对性的安全教育。

　　3、丙X在开工前，必须编写出详细的施工方案，并落实施工安全措施。按有关规定办理进厂、用电、用火、动土等手续，施工方案报监理单位审批后方可进行施工。

　　4、丙X必须明确所承担的安全、卫生、环保等责任。

　　5、丙为施工作业人员，提供必要的、性能安全的机械、工具和设备，并保证设备良好，丙X为施工人员提供并督促使用合乎标准的劳动保护用品。

　　6、丙遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于丙X安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由丙X承担。

　　7、因丙X责任造成的伤亡事故，由丙X承担责任和费用，因此给甲方造成损失的，由丙X负责赔偿;非乙方责任造成的伤亡事故，由责承担相关责任和有关费用。

　　8、丙X对所有施工项目要进行工作危险性分析，并实施工作危险分析管理，确保所有施工作业安全有序地进行。

　　9、丙X在施工中发生违反相关管理制度、规定的不良行为，经安全管理部门查实后，将严格按 照行政主管部门或建设单位 有关规定进行处罚，并视严重程度给予停止资格复审、中止合同直至清退处理。

　　10、丙建立执行本合同的施工现场管理体系并确保体系正常运行。 1

　　1、丙X在施工过程中，对甲方生产设施，设备造成的损坏等事故责任由乙方承担，并负责赔偿事故所造成的一切损失，并按规定追究丙X相关人员的法律责任。 1

　　2、甲丙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 十

　　三、不可抗力

　　(1)当丙X或甲方延迟了合同项下各自义务的执行，而此延误是基于不可抗力原因，包括但不限于：战争、民众暴乱、火灾、水灾、流行性传染病、地震、隔离检疫限制及禁运等等，则这样造成的延迟可以原谅，被耽搁的时间可加进履约时间内。

　　(2)如果不可抗力情况发生，遇有事故的一方应在不可抗力的事故发生后应立即在尽可能短的时间内用传真或电报通知对方有关不可抗力事故的发生，并应在14天内给对方一份有关当局确认的证明文件。对方对由此产生的损失不得提出赔偿要求。双方应寻求不受不可抗力因素阻碍的其它合理方法履约。 十

　　四、迟交与罚款

　　(1)除合同条款

　　第十六条规定的情况外，如果丙X没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。赔偿费率为每天按延误部分价格的千分之五

　　(5)，一旦延误天数达到30个日历天，甲方可解除合同。

　　(2)甲方延迟付款未超过30天的，应向丙X支付延迟付款赔偿费，赔偿费率为每天按延迟付款部分价格的千分之五

　　(5)计。如果甲方无故中途退货或延迟付款超过30天的，甲方应向丙X支付退货部分或延迟付款部分的货款的20%的违约金。如果直接损失超过违约金的，按照法律认定且有计算依据的事实另行追赔。 十

　　五、争议解决 甲方及丙尽量通过双方友好协商，解决双方因合同或合同相关而发生的争执或异议。如提交仲裁，仲裁地为兴____市。仲决应为最终裁定，并对双方具有约束力。除仲裁委员会或仲裁法庭另有裁决外，仲裁费应由败诉方承担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。 十

　　六、违约责任

　　(1)如丙X迟交货，除人力不可抗拒事故外，丙付采购人每逾期一天按逾期部分货款0.5%计算，产品违约金最高不能超过货款5%，专用产品违约金最高不能超过货款10%，一旦延误天数达30个工作日历天，甲方可解除合同，如丙X无故不履行合同或违反约定履行合同给甲方造成损失的，除直接承担直接经济损失外，一次性赔偿甲方合同总价款20%的违约金。

　　(2)甲方延迟付款未超过30天的，应向丙X支付延迟付款赔偿费，赔偿费率为每天按延迟付款部分价格的千分之五计。如果甲方无故中途退货或延迟付款超过30天的，甲方应向丙X支付退货部分或延迟付款部分货款的20%的违约金。

　　(3) 上述违约金、滞纳金尚不能补偿对方损失时，甲方有权向丙X追索实际损失的赔偿金。

　　(4) 合同有效期间，丙X如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，甲方人对履约保证金有追索权。

　　(5) 由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按合同条款履约。可不执行违约责任条款，由双方协商解决。不可抗拒力的解释，归经济合同仲裁部门。

　　(6)不符合同规定的产品,在需方带保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。

　　(7)在合同执行中，由于一方违约给另一方造成经济损失时，由责按合同约定及有关规定负责赔偿。

　　(8)若丙X根据本合同的规定需向甲方支付罚款或赔偿，乙方在收到甲方的书面通知30天内支付给甲方。如丙X在30天内不能支付上述罚款或和赔偿，甲方有权从任何付款中扣除上述款项。

　　(9)丙严格按批准的安全技术措施、施工方案施工。如施工单位擅自变更措施(方案)，施工单位应对擅自变更带来的后果负责，甲方不支付擅自变更部份的措施费或扣除因变更措施(方案)而相应减少的费用。

　　(10)丙X进场施工所使用的机械设备、施工管理人员及投入的劳动力，必须与丙X投标书的承诺相符，如与丙X的投标书承诺不符时，甲方有权随时中止施工合同，所造成的一切损失均由丙X负责承担。 (1

　　1)若竣工验收超过________年不向甲方报送本工程结算书，甲方有权按合同价作为本工程结算价。 十

　　七、 破产终止合同 如果丙X破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知丙X终止合同。终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。 十

　　八、通知 在履行本合同的过程中，任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方指明的地址。 十九 其它

　　1、丙X进入施工现场，必须严格执行中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》。