az9范文网

您现在的位置是:首页 > 合同范本

合同范本

项目承包的合同范本(精选32篇)

2024-08-16 17:25:34合同范本打印
项目承包的合同范本(精选32篇) 甲方(借款单位):________________________________法定代表人:________ 职务:____地 址:________ 邮码:____ 电话:________乙方(贷款行)____________________________________法定代表人:________ 职务:____地 址:________....

项目承包的合同范本 篇1

  甲方(借款单位):________________________________

  法定代表人:________ 职务:____

  地 址:________ 邮码:____ 电话:________

  乙方(贷款行)____________________________________

  法定代表人:________ 职务:____

  地 址:________ 邮码:____ 电话:________

  丙方 担保方:________________________________

  甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。

  第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。

  第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。

  第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

  第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算……超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的',挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

  第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。

  第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。

  第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。

  甲 方:单位名称________(公章)

  乙 方:单位名称________行(公章)

  _________年____月____日

项目承包的合同范本 篇2

  甲 方:

  乙 方:

  乙方担保人:

  经双方协议同意,甲方将 工程风险承包给乙方经营,现双方就《风险承包合同书》未详事宜达成如下协议:

  一、承包费的收取:

  工程总造价约计(大写) 万元。乙方按 向甲方交纳承包费,工程总造价以审计结论为准,或建安公司造价部确认。

  1、本工程一次性交清承包费 万元。

  2、根据工程实际进度情况,按公司管理制度有关规定分次交清承包费。

  二、目标管理:

  1、该工程竣工时的质量目标必须是合格,最终质量目标是 (A、鲁班奖;B、泰山杯;C、省优;D、十佳工程),否则乙方承担违约金 万元。

  2、该工程的安全目标是 (a、省级示范安全文明工地;b、省级安全文明工地;c、市级安全文明工地),否则乙方承担违约金 万元。

  3、该工程竣工结算备案时间或造价管理资料上交时间为 。 上述目标双方约定必须执行。

  三、财务管理

  双方约定工程款的拨付必须执行甲方的'财务管理制度。工程拨款时,必须用盖有甲方法人财务印章的正规发票或收据,并将款划拨到集团公司指定的账户,扣除应上交公司管理费和设备使用费后,剩余款拨入建安公司账户,由建安公司监督使用。工程税金由甲方从工程拨款中代扣代缴,业主直接代扣代缴的,乙方必须持合法的完税证明方可抵顶相应的税额。

  四、特别约定

  乙方已经阅读并同意甲方的年度公司管理制度,根据工程进度预算,按公司管理制度规定,乙方完不成上交承包费的,按本年度年企业管理制度的有关规定执行。

  五、乙方的权利和法律责任

  乙方履行《风险承包合同书》及本合同后的一切盈利均归乙方所有。 本工程由乙方风险承包,与工程有关的一切费用(材料费、人工费、劳保费及主管部门规费等)由乙方支付。因诉讼引起的法律责任和相关费用均由乙方承担。甲方不承担任何责任。

  六、担保人责任

  担保人自愿对乙方的违约行为承担连带保证责任。

  七、其他事项

  1、本合同履行过程中发生争议由甲方所在地人民法院管辖。

  2、本合同一式三份经各方签字盖章(按印)后生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

项目承包的合同范本 篇3

  发包人: 上海投资发展有限公司总经理周(以下简称甲方)

  承包人: 创业科技学校校长肖x (以下简称乙方)

  经双方友好协商,依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,共同签订本合同,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:本工程包括修路,挖塘,挖游泳池,疏理河道等四个项目的土方的开挖、运弃、平整和修建。

  二、承包方式:分项目进行施工与付款:

  1。修路,工程计量:_________ 工程款:_________ 。

  2。挖鱼圹,工程计量:_________ 工程款):_________。

  3。挖游泳池,工程计量:_________ 工程款:_________ 。

  4河道疏挖,工程土方:_________ 工程款):_________

  三、承包工价格:甲方按照市場行情的:_________ 给乙方付工程款。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成工程土方的'挖、运、填土方,均需按图纸要求整平和修建。

  五、质量与施工要求:

  工程的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。土方挖完后须经甲方检查符合要求后,方为合格。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工,确保安全。

  3、遵守工地规章制度,<莲>服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:采用分期付款式的形式,首付工程启动资金:________其它按分项目检收付款。

  八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  九、协议生效

  本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

  十、其它

  本协议未尽事宜,双方另行协商解决。

  发包单位工程负责人(甲方):xx镇xx村村长 彭和平 联系电话: 1348x86253

  承包单位工程负责人(乙方):创业科技学校校长肖x 联系电话: 1397x66118

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  授权代表(签字):_________

  授权代表(签字):_________

  _________年____月____日

项目承包的合同范本 篇4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  经好友协商,根据国家相关法律法规,在平等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。

  第一条 工程项目概况

  1、工程名称:宣城市香江金郡一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室)

  2、工程地点:宣城市宣州区

  3、结构、层数:按图纸设计。

  4、总建筑面积:156937 平方米

  5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。

  6、工程暂定总造价:3200万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整)

  第二条 工程项目经营管理目标

  1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期720天

  2、工程质量等级:合格

  3、安全、文明要求:

  (1)杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。

  (2)创建(市)级安全质量标准化工地。

  4、承包预定造价¥320000万元。

  (1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。

文章评论