消防合同模板集锦（通用32篇）

　　2、货到卸货地点由甲方负责卸货(含吊车、叉车及人工搬运)，乙方应指导协助安全卸货及承担卸货费用。

　　七、产品验收

　　1、乙方必须严格按照甲方要求供货，以确保货物的质量。施工过程中甲方如对乙方所供产品品种、型号、规格和质量有异议，乙方应于接到甲方通知后24小时内到甲方施工现场核实，并将不合格的货物及时回收，同时必须按甲方要求在48小时内更换合格货物送达至甲方指定的工地，由此产生的一切费用及因产品质量问题给甲方造成的相关损失均由乙方承担。

　　2、乙方应在送货的同时向甲方提供产品质量保证书、产品合格证、检验报告、送货清单(送货清单应包含产品的生产批号、名称、品牌、数量、型号、规格等内容，并加盖乙方公章)等在内的完整的报验资料原件。

　　3、甲方指定人员初步验收只是对货物数量、重量、包装等验收，不是质量验收，质量以当地消防部门送检结果为准。

　　4、因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　5、产品已开箱使用或已安装以及交货时间超过______月的不允许退货。

　　6、系统未通过消防验收甲方提前使用的，有关责任由甲方承担。

　　八、结算办法及付款方式

　　(一)结算办法：

　　1、合同生效后7日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为订金。

　　2、货到工地，验收合格后，甲方再向乙方支付合同总金额的%

　　(二)付款方式：

　　1、货到付款，甲方通过银行汇款方式将货款汇入乙方指定的收款账户：

　　(1)开户行：_________________

　　(2)户主：_________________ (3)账号：_________________

　　2、乙方在收取货款时，应向甲方开具相同金额的有效发票或财务收据。

　　九、质量保证

　　1、乙方对产品向甲方提供“三包”，保修期内，对保修范围内的保修服务所发生费用，均由乙方承担.

　　2、质量保证期：自甲方消防分项工程通过竣工验收之日起起算，时间为______月，如因非乙方原因导致交货后三个______月仍未能验收或未通过验收的，质量保证期自交货之日起起算。

　　十、违约责任

　　1、乙方应按甲方订单要求的交货日期按时交货，如造成甲方停工或工期延误时，每迟延一天乙方应按当批货物总款的1 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当向甲方承担赔偿责任。

　　2、乙方应按甲方订单要求的数量按时交货，如因供货能力不能满足甲方生产的需要，从而造成甲方的停工、窝工或工期延误时乙方应承担给甲方造成的损失。

　　3、乙方所提供的产品质量、型号、规格等不符合合同约定或者国家及行业标准时，供方应及时无条件予以退换货物，由此产生的一切费用由乙方承担。因乙方供货不及时影响甲方生产进度，乙方应当赔偿甲方的损失。

　　十一、不可抗力

　　当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在20天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十二、争议的解决

　　合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商协商不成的，依法向人民法院起诉并由原告方所在地人民法院起诉。

　　十三其他

　　1、本合同所涉及标的物的所有权在买受人按照合同规定支付完毕全部合同款后由出卖人转移到买受人。

　　2、双方应向对方提供如下资料：营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)、法人代表证明书、签约代表授权委托书、被授权签约代表的身份证明等文件。

　　3、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲、乙双方的任何协议应形成书面文字，并经双方签字确认后作为合同的附件，与合同具有同等的效力。

　　4、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。自双方签字盖章之日生效，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：___________

　　____年____月____日

　　乙方(公章)：___________

　　____年____月____日

消防合同模板集锦 篇13

　　甲方：*有限公司（盖章）

　　乙方：工程公司（盖章）

　　根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施正常运行，特签署本消防设施维护保养合同。

　　第一条：合同双方

　　甲方：*有限公司

　　乙方：工程公司

　　第二条：合同承包范为。

　　（具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的建筑消防设施）

　　□火灾自动报警系统

　　□自动喷淋灭火系统

　　□消火栓系统

　　□喷淋冷却系统

　　□泡沫灭火系统

　　□气体灭火系统

　　□防火分隔系统

　　□防排烟系统

　　□应急照明及疏散指示系统

　　□消防通讯设备□移动灭火系统

　　□其它消防设施

　　注：在选定对象的方框中打“√”，没有的打“×”。

　　第三条：合同执行目标

　　根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同承包范围进行维护保养，保障其正常运行。

　　第四条：双方责任

　　甲方责任：提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续；承担维修及元器件更换费用；负责消防设施系统的日常运行管理；发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便；按合同规定的'金额和支付方式支付乙方维护保养费。

　　乙方责任：

　　1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；对合同范围内的消防设施除进行定期维修外，在接到甲方消防设施故障的通知后应在24小时内派人前往维修；定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。

　　2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用，维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担（设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购）。

　　3、维修保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修，消防设施改造工程所产生的费用由甲方全额承担（价格经甲乙双方议定，由乙方施工）。

　　4、维修保养期内如乙方人为损坏甲方设备，乙方原价赔偿甲方。

　　5、维修保养期进行第六个月乙方应对消火栓管道防锈处理（补漆）。

　　6、维修保养期内乙方给甲方提供设备运转检测合格证明。

　　共同责任：遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范；共同商定并执行《建筑消防设施维修保养守则》；定期共同向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

　　第五条：合同执行期限

　　本合同执行自XX年1月1日起至XX年12月31日止。

　　第六条：合同金额、付款方式

　　合同金额：本消防系统维修保养费为人民币*万元正（￥*0000 .00 元）。

　　付款方式：本合同由双方签字生效后，由甲方在合同签定第一周之内向乙方支付本年度维修保养费的30%（￥*000.00元）；第七个月的第一周内向乙方支付另外50%（￥*0000.00 元）；合同期内最后七天向乙方支付另外20%（￥*000.00元）。

　　□现金 □转帐支票 □银行托收 □电汇

　　第七条：违约责任

　　双方不得无故终止合同，如有违约，则由违约方按未执行部份合同金额的50%向对方赔付违约金；

　　如甲方未按合同规定时限支付维修保养费用，按合同总金额3%向乙方支付滞纳金；如乙方未按合同规定履行维保养职责，按合同总金额3%向甲方支付违约金。第八条：其它

　　本合同由甲、乙双方法人代表或者其委托人签字并盖章后生效；

　　本合同一式二份，由甲、乙双方各持一份，具有同等效力；

　　本合同未尽事宜双方协商解决。

　　第九条：双方签章

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年 月 日 年 月 日

消防合同模板集锦 篇14

　　发包人(全称)：____宾馆 以下简称【甲方】

　　承包人(全称)：北京____消防工程有限公司 以下简称【乙方】

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，订立本合同。