消防工程包工包料施工合同（通用32篇）

　　9、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。

　　七、安全要求及责任

　　1、乙方进场施工，甲方付给乙方500元(伍佰元)用于乙方购买本房屋建设期间的保险(该费根据乙方要求支付，不足部分由乙方承担)，乙方必须为施工人员购买人身伤亡和财产安全险以及第三责任险。

　　2、乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，或乙方对施工

　　工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的，由乙方负全部责任，甲方不负担任何责任和费用。

　　八、工期要求

　　工程工期为35天，从签订合同之日起计算，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工时间，如因乙方的原因造成工期延期超过15天时，甲方可单方面解除合同并要乙方支付违约金。

　　九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证人执一份，从签字之日起生效。

　　附件：草图5张

　　甲方签字(章)：

　　乙方签字(章)：

　　见证人签字(章)：

　　日期：

消防工程包工包料施工合同 篇8

　　建设单位(甲方)：

　　承建单位(乙方)：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：园林绿化

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：包工、包料

　　4、工程造价：

　　第二条 工程期限

　　本工程 年月日开工， _____年月日竣工。

　　第三条 工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条 甲方工作

　　1、 确保施工现场做到三通一平。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

　　第五条 乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

　　3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

　　第六条 质量验收

　　工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

　　第七条 付款方式

　　工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

　　第八条 争议处理

　　因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

消防工程包工包料施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民典法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》有关规定，为明确双方责任义务，经协商同意，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：包工包料一次性包干使用

　　5、工期：

　　6、工程承包价款：

　　(1)、本工程维修费暂定价为人民币大写： 最终结算价以双方协商一致委托有资质的工程造价咨询机构审核的结果作为结算依据。

　　(2)、结算方式：工程竣工后工程量由甲、乙双方现场测量确认，乙方提交结算资料，由双方协商一致聘请有资质的第三方审核单位审定工程结算价，以工程结算价下浮2%后作为工程款项的最终结算数额，同时以此数额为基数纳税，并须出具等值有效的税务发票。

　　第二条、双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方协同乙方共同制定维修施工方案，若有变动及时通知向乙方。

　　2、工程未经验收而甲方提前使用的，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任，并将工程视为合格。

　　3、甲方负责提供施工场地，负责协调场地使用和外联部分，协调风景区需要修砍树障事宜，维护乙方施工。

　　4、甲方必须做好施工前的准备工作。

　　乙方责任：

　　1、协同甲方共同制定维修施工方案，自行制定施工方案，负责本合同范围内的维修施工任务，负责施工期间的安全责任，并自行组织施工。

　　2、严格按照合同工期完成施工任务，如因乙方造成工期延误责任自负。

　　3、严格按照国家标准要求组织施工，在保证工程主体质量的前提下，还要保证对铁路的各项限界满足铁路规范要求。

　　4、采购工程需要材料、设备必须有产品质量合格证书，配制加工非标准设备，，必须满足武鸣供电局有关技术规范要求。

　　5、收集完善竣工资料。

　　6、坚持文明施工，做好现场的环境保护，因施工需砍伐风景区内的树木，应风景区要求需要补种的，乙方应该及时补种并确保成活率。

　　第三条、工程质量

　　1、乙方交付合格的工程，如因乙方自身原因发生责任质量事故，乙方承担全部经济损失。

　　2、工程质量达不到要求的，必须立即返工，返工费用及造成工期延误的损失均由乙方负责。

　　3、验收合格后，工程质保期为1年。

　　第四条、工程款支付

　　甲方在合同盖章生效后预付 工程款即人民币 ;工程竣工验收合格后，并在10个工作日内支付经第三方审核单位审定的最终工程结算价的95%，余款5%待保质期满后5个工作日内一次付清，乙方向甲方出具等值有效的税务发票。

　　第五条、违约责任

　　甲、乙双方应认真履行合同，如一方违约，违约方除赔偿给对方造成的一切损失外，还应支付合同总价款的2%作为违约金。

　　第六条、合同争端

　　甲乙双方均同意，如在合同执行过程中发生合同争端，由双方协商解决;如协商不成，提交市中级人民法院裁决。

　　第七条、附则

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程结束费用结清自行终止。

　　2、合同未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

　　甲方：

　　法人代表：

　　纳税人识别号：

　　地址：

　　开户行：

　　银行账号：

　　联系电话：

　　乙方：

　　法人代表：

　　纳税人识别号：

　　地址：

　　开户行：

　　银行账号：

　　电话：

　　联系电话：

　　年 月 日

消防工程包工包料施工合同 篇10

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲方将“杭政储出【20__】9号地块商品住宅”防水工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》以及相关工程补充协议和经济文件的约定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、承包范围：包工包料

　　2、防水工程报价

　　地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，单价按18元/㎡。地下室侧板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，单价按18元/㎡。屋面及卫生间防水具体施工方案及价格由甲乙双方另行协商。

　　以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成的平方数为准，工程总价以实际完成的平方数_单价。

　　第二条 甲方工作责任

　　2.1开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底;基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求;清除影响施工的障碍物。

　　2.2合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。