新瓷砖购销合同（精选32篇）

　　3、甲方因保管、施工不善造成产品质量下降的不得提出异议。

　　4、乙方在接到甲方书面异议后，应在___天内负责处理。

　　5、对甲方的异议，经第三方鉴定确认该批产品存在质量问题的，由乙方负责调换。

　　第八条?违约责任

　　1、乙方逾期交货_______天以内的，每天按不能交货的货款价值1%向甲方支付违约金；逾期达到_______天，则甲方有权解除合同，并向甲方支付相当于合同总价___%的违约金；

　　2、货物经检验达不到合同约定的质量标准（如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据），乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担；如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理；如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。

　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第九条?争议纠纷解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择_____，二者的本质区别是若约定_____解决_____一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第十条?其他约定

　　1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起立即生效，自货款两清时自动失效。

　　3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等的法律效力。

　　甲方（签章）：___________?___乙方（签章）：______________

　　________年______月______日?________年______月______日

　　购销合同?|?购销合同范本?|?购销合同书范本?|?买卖合同

新瓷砖购销合同 篇13

　　甲方(需方)：(以下简称为甲方)

　　乙方(供方)： (以下简称为乙方)

　　通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

　　二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

　　乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。

　　三、交货时间、地点、方式：

　　乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的x酒店工地一楼，即x市路与路交会处东北侧x酒店一楼。

　　四、运输及运输保险费用：

　　乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

　　五、包装标准及包装物的回收：

　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　六、合理损耗及计算方法：

　　乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

　　七、验收标准、方式及异议的提出：

　　乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

　　八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

　　按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

　　九、结算、付款方式：

　　1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的.数量和单价进行结算。

　　2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

　　3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

　　十、违约责任：

　　如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十二、其它约定事项

　　在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

　　十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：

　　委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：

　　日期：

新瓷砖购销合同 篇14

　　购货单位(甲方)：

　　供货单位(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的要求，购货单位(甲方)与供货单位(乙方)遵循自愿平等、诚实守信的原则，在共同遵守我国相关法律、法规的基础上，经双方协商同意达成以下条款。

　　第一条 所购瓷砖明细表及合同款：

　　第二条 付款方式： 分批次供货，货款逐次付清，每批次结清上批供货货款。供货完毕，两个月内付清所有款项。

　　第三条 质量标准：乙方保证为甲方提供的产品质量符合国家检验标准。 第四条 交货方式及费用承担

　　4.1 费用承担：运费 乙方 承担，货到工地卸车费由甲方承担。

　　4.2 交货时间：__20xx__年__8__月__20__日

　　4.3 交货地点：_

　　4.4 交货时，乙方须向甲方提供本产品的合格证及检验报告。

　　第五条 、余货处理

　　安装后剩余的瓷砖，在包装完整且没有损坏不影响乙方二次销售的情况下，乙方可凭本合同办理退货手续。

　　第六条 、产品验收

　　6.1 验收时间： 货到现场验收 ;

　　6.2 验收地点： 工地现场 ;

　　6.3 验收方法： 抽验 ;

　　6.4 验收标准： 达到该类产品规范及国家有关主管部门的行业标准;

　　6.5 甲方未依照上述条款验收的，视为乙方交付的产品的数量和质量符合约定。

　　第七条 甲方违约责任

　　甲方须按本合同的规定向乙方支付货款，如甲方未按合同的规定向乙方支付货款，乙方有权推迟供货。

　　第八条 乙方违约责任

　　乙方须按本合同规定备好合同约定数量的地砖，如未按合同约定数量备货造成甲方工期延误，乙方应承担相应货款不底于10%的赔偿金。

　　第九条 争议解决方式：

　　在执行本合同中发生的一切争议，均由双方当事人友好协商解决;如协商不成的，可依法向当地人民法院起诉。

　　第十条 补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

　　本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。