委托发布有偿信息服务合同（精选31篇）

　　序号成 果 名 称规 格数 量备 注

　　第十五条 成果汇交

　　双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定，向测绘地理信息主管部门汇交成果副本，约定如下：

　　o甲方汇交。

　　o甲方委托乙方汇交。

　　第十六条 甲方违约责任

　　1.因甲方原因导致合同终止的，按乙方完成的实际工作量支付服务费用，并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。

　　2.因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的，甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金，项目工期顺延。

　　3.承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。

　　4.甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用，逾期____日以内的，自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止，甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____ 的违约金，合同继续履行。逾期____日之上的，乙方有权解除合同。解除合同的，乙方书面通知甲方，甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用，并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的，甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。

　　5.甲方未履行本合同第六条第6款约定的，赔偿乙方损失。

　　6.甲方未履行本合同第八条约定的，赔偿乙方损失。

　　7.其他违约责任：

　　第十七条 乙方违约责任

　　1.因乙方原因导致合同终止的，乙方向甲方返还已收到的服务费用，并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。

　　2.乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的，乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。

　　3.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果，逾期____日以内的，自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金，合同继续履行。逾期____日之上的，甲方有权解除合同。解除合同的，甲方书面通知乙方，乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用，并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的，乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。

　　4.乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的，赔偿甲方损失。

　　5.乙方转包、擅自分包合同业务，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。

　　6.乙方未履行本合同第八条约定的，赔偿甲方损失。

　　7.其他违约责任：

　　第十八条 不可抗力的处理

　　由于不可抗力致使合同无法履行时，双方按有关法律规定协商处理。

　　第十九条 合同变更

　　本合同履行期间，甲、乙任何一方需要变更本合同的，及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议，任何一方无权变更合同，否则承担由此造成对方的经济损失。

　　第二十条 补充协议

　　本合同履行过程中的未尽事宜，双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　第二十一条 争议的处理

　　合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　1.向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第二十二条 其他约定

　　_______________________________________________________

　　_______________________________________________________

　　_______________________________________________________

　　第二十三条 附则

　　1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后，本合同终止。

　　2.本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。

　　发包人(盖章) 承包人(盖章)

　　法定代表人(授权代表)：　　 法定代表人(授权代表)：

　　地址：　　　　　　　　　　　　 地址：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　联系人：　　　　　　　　　　　　联系人：

　　电　话：　　　　　　　　　　　　电　话：

　　传　真：　　　　　　　　　　　　传　真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

　　账号:　　　　　　　　　　　　 账号:

　　合同订立日期：____年____月____日，地点：

委托发布有偿信息服务合同 篇23

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方成为乙方的短信息会员，由乙方或其关联企业（除非上下文另有说明，乙方包括_________公司及其关联企业）为甲方提供短信息服务事宜达成合同如下：

　　第一条　服务内容

　　1.1　乙方向甲方提供的服务包括但不限于：将甲方的信息编辑，加工后以手机短信息的形式发送到甲方手机上。

　　1.2　乙方向甲方提供的服务将根据注册短信息会员的需求类型分为________________。

　　第二条　服务期限

　　本合同有效期限（信息会员服务期限）为_______个月，自_______年______月______日至_______年______月______日。

　　第三条　服务费用

　　甲方注册成为本网信息服务类手机短信息会员的服务费为人民币大写_________；支付方式为：_________，支付日期为________

　　第四条　甲方的权利义务

　　4.1　甲方享有按时接收乙方通过手机发送的相应类别的短信息的权利。

　　4.2　甲方在使用乙方提供的短信息服务时应保证：

　　（1）遵守中国有关法律法规的规定；

　　（2）不利用短信息服务进行任何非法活动；

　　（3）不干扰短信息服务的正常进行；

　　（4）遵守所有与使用短信息服务有关的网络协议、规定、程序和惯例。

　　第五条　乙方的权利义务

　　5.1　乙方应按时向甲方发送短信息。

　　（1）负责提供发送短信息所需要的一切短信息能够平台、系统，一切硬软件资源，网络环境及所需要人员；

　　（2）乙方将保证实际发送的数量与承诺的相符合。

　　5.2　由于乙方原因导致信息发送至错误对象，则乙方承担其发送错误的短信资费，并重新发送补足发送数量。

　　（1）如发生移动网络故障导致发送迟延，乙方应提供电信运营商出具的有效证明；

　　（2）如乙方由于自身原因无法继续提供短消息给甲方使用，应及时通知甲方并将甲方预付的短消息发送费用中尚未使用的金额全部退还甲方，并承担相应的违约责任。乙方必须保证其所从事的短消息发送业务合法性，并承担与此相关的一切风险及责任。

　　第六条　免责事由

　　6.1　乙方对任何与手机或其它服务形式有联系的直接、间接、偶然、特殊的损害不负责任，此等损害包括但不限于：

　　（1）甲方使用自己的手机发生故障所造成的损害；

　　（2）甲方不正当使用手机服务或其它形式的服务所造成的损害；

　　（3）在乙方提供的商务信息的指导下进行交易所造成的损失；

　　（4）乙方注册会员提供的商务信息发生变动导致的损失。

　　6.2　乙方对其向甲方提供的信息不作任何形式的担保。

　　第七条　声明及保证

　　甲方：

　　7.1　甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　7.2　甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　7.3　在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　7.4　甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　7.5　乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　7.6　乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　7.7　在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　7.8　乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。