外墙保温施工合同合集（精选33篇）
2
3.14 保修期内，乙方不履行保修义务，甲方可委托他人进行维修，也可自行维修，所发生的费用从未支付的保修金中扣除，不足部分乙方应全额赔偿。
2
3.15 保修期内，由于乙方工程质量问题造成甲方或
第三方人身或财产损害或损失的，乙方应赔偿甲方或
第三方的全部经济损失。
2
3.16 乙方应及时交纳水、电和其他相关费用，因不及时交纳造成工程停工，乙方将承担由此产生的一切责任。导致甲方垫付的，在工程结算款中扣除，并按垫付的金额和时间按日计收万分之五的利息。
2
3.17 甲方应按本合同约定进行付款，如超过付款期限，乙方有权要求甲
方按照应付部分的银行同期贷款利率支付违约金。
2
3.18 本合同项下甲方要求乙方赔偿的损失计算方法：直接损失加间接损失。
2
3.19 乙方违反本合同
第十四条款约定，未及时提供竣工资料，每迟延一天，支
付违约金 元;未完整提供竣工资料，甲方有权拒收。导致迟延交付，按照前述约定执行，甲方并有权拒绝支付结算款，责任、损失自负。违约金在结算款中扣除。
第二十四条 不可抗力
不可抗力事件发生后，如不可抗力事件及其影响在短期内对本合同的履行无重大影响，不可抗力事件消除后，双方应继续履行合同;如不可抗力事件及其影响无法消除，严重影响合同的履行，双方可协商解除合同或延迟合同的履行。
第二十五条 保险
2
5.1 甲方为建设工程施工现场内自有人员生命财产办理保险，并承担费用 2
5.2 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员、
第三人生命财产、运至施工现场内用于工程的材料和待安装设备及施工机械办理保险，并承担费用。
第二十六条 送达
甲方给乙方的函电，按下述地址、传真号码发送，如有变更，甲方应立即通知乙方，否则若按本地址和号码发送的，视为正确送达。
地址： 传真号码：
第二十七条 争议解决
因履行本合同所发生的争议，双方首先应友好协商解决;协商不成，向甲方所在地人民法院起诉解决。
第二十八条 其它
未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下对甲方已经或可能享有的债权转让给
第三方，否则对甲方不发生效力。
第二十九条 合同份数
本合同文本一式 份，由甲、乙双方各持 份，具有同等法律效力。
第三十条 合同生效
本合同自双方盖章或授权代表签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人或授权代表：___ __
地址：
电话：
传真：
乙方(公章)：________ 法定代表人或授权代表：_________ 地址： 电话： 开户行： 帐号
外墙保温施工合同合集 篇16
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方就甲方承包给乙方的E区号楼外墙保温工程达成以下协议：_________________
一、建筑作法：_________________
1、外墙现喷硬塑聚氨酯复合做法分两种，分别为保温涂料外墙及保温面砖外墙。
保温涂料外墙为：_________________
(1)20厚现喷便泡聚氨酯保温层(内加阻燃剂，干密度大于35kg/m)
(2)喷聚氨酯界面砂浆。
(3)20厚胶粉聚苯颗粒找平。
(4)3-5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。
保温面砖外墙作法为：_________________
(1)20厚现喷硬泡聚氨酯保温层(内加阻燃剂，干密度大于35kg/m)
(2)喷聚氨酯界面砂浆。
(3)20厚胶粉聚苯颗粒找平。
(4)5-10厚抗裂砂浆复合热镀电焊网，塑料锚拴双向中距500锚固。
外墙保温施工合同合集 篇17
甲方：
乙方：
依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准，甲乙双方经协商，达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程结构：框架结构空心砖砌筑;
2、工程名称：xx小区外保温工程;
3、工程地点：瓦房店岛xx小区号楼;
4、施工项目：保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;
5、质量标准：执行国家外保温质量验收标准及规范和辽宁省地方标准;
二、承包方式及人工费单价：
1、承包方式：包清工;
2、人工费单价：外立面聚苯颗粒抹灰____元/m2，挂网抹灰____元/m2，聚苯板粘贴(包括锚栓固定)____元/m2，造型____元/m，(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。
三、工程价款及付款方式：
1、工程价款：此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准，配合单价结算;
2、付款方式：整体工程施工完工后，经监理检查验收合格，支付工程总价的50%工程款，尾款元旦之前一次性结算，质保金5%预留，根据国家对建设工程质保规定，保质期一年，期满后一个月内支付。
四、甲乙双方权利和义务：
一)甲方责任和义务
1、甲方指派项目管理和技术人员进驻现场，负责协调、解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导，负责施工现场全面管理工作，保证施工现场的进度、质量、安全生产、防火、材料管理等;
2、甲方向乙方提供施工图纸、工艺，工序、质量要求技术材料，组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持，避免施工中出现技术问题，出现返工。
3、甲方提供施工用水、用电接驳点及必要设备，包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等，由乙方负责保管和使用，其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除)，根据进度计划，组织材料进场，保证施工现场正常施工。
4、按期拨付工程款(特殊情况除外)，保证施工现场正常施工。
5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。
二)乙方权利和义务
1、乙方根据工程进度，组织施工人员进场施工，并做好人员储备工作，确保按期完工;
2、必须做好施工现场各项管理工作(安全、防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等)，配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的，由乙方负全责。
3、必须服从项目部的全面管理及处罚决定，遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。
4、做好材料防潮、防水、防盗保护工作，按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2，玻纤网1.3m2/m2)，不出现人为材料浪费现象，尽心尽责。
5、专人负责材料领取及现场管理，进场材料及设备由乙方负责保管和使用，出现损失，由乙方负责。严格材料使用，不得偷工减料，私自改变材料使用方法、配比和图纸设计方案，确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准，每道工序完工后，必须经检查验收合格后，方可下道工序施工。
6、按时参加项目部组织的各种例会，保证通讯畅通，对不执行的，以处罚条例处罚。
7、乙方不得泄露公司任何行业机密，给公司造成形象及经济损失的，处以1-10万元罚款。
8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍，并保持通讯畅通，及时解决出现的问题。
9、乙方负责施工人员的全面管理，工程承包单价已经包含人身意外伤害保险费，在施工期间出现任何安全施工由乙方负全责，甲方不承担任何责任;
10、乙方做好人工费的发放和安置工作，不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。
五、违约责任
1、因甲方责任造成停工，工期延顺;
2、因乙方原因造成停工，工期不予延顺，由此产生的责任自负;
3、由于乙方原因没有按期完工的，承担违约责任，每超出一天以20__元计算，在工程款中扣除;(不可抗因素、工程量增加、设计变更除外，另行约定工期)
4、由于乙方人力不足，造成工期缓慢，甲方有权利组织施工人员进场施工，费用由乙方负责;乙方在施工中途撤场或乙方原因造成停工，甲方有权拒付工程款，造成损失的，甲方予以追究经济责任和处罚;
5、由于乙方施工质量问题，造成的返工，材料及人工费由乙方负责;
6、乙方在保修期内，必须无条件执行维修任务，在接到公司维修通知48小时内，必须有专人到场维修，维修完成电话通知甲方，否则，甲方有权指派他人进行维修，并扣除质保金，不予再付;
六、甲乙双方在合同期内，发生争议，可协商解决或经当地法院裁决;
