外墙玻璃维修施工合同（精选33篇）

　　13.2选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。

　　第十四条违约

　　14.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。

　　14.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款_______%的违约金。

　　14.3赔偿经济损失的范围：

　　(1)甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。

　　(2)乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。

　　14.4损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经办的银行计划外贷款利率计算的利息。

　　14.5除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。

　　14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查(或签证)部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方承担。

　　14.7因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。

　　第十五条安全施工

　　15.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

　　15.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

　　15.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方承担。

　　第十六条不可抗力

　　16.1不可抗力原因和因素的认定标准：

　　(1)六度以上的地震;

　　(2)六级以上的持续一天台风;

　　(3)30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨;

　　(4)_______年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气;

　　(5)自然原因发生的火灾;

　　(6)其它不可抗力原因(包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的.爆炸等)。

　　16.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必须条件。

　　16.3因16.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。

　　(1)工程本身的损害由甲方承担。

　　(2)人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用;

　　(3)造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担;

　　(4)乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担;

　　(5)清理、修理工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。

　　第十七条合同的生效与终止

　　本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章，送XX市建设工程造价管理站或XX市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

　　第十八条合同份数

　　本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式_____份，甲、乙双方各持_____份，建设主管部门，建设工程造价管理站，经办的银行一份。均具同等效力。

　　发包方(公章)：

　　承包方(公章)：

　　签订日期：

外墙玻璃维修施工合同 篇22

　　甲方：_______________________乙方：_______________________经甲、乙双方在同等，自愿，协商一致的基础上达成一致意见，并签订如下协定，确保双方共同遵照执行：

　　一、维修标准及请求

　　1、乙方自愿选择房屋维修并与甲方签订本合同。

　　2、维修房屋必需在保证不影响计划，不影响户主及邻居栖身安全的条件下进行。

　　3、维修项目：房屋屋顶翻新等。

　　4、维修工程情势：包工、不包料、包质量、包安全。

　　5、乙方必需保证维修质量与安全工作，如质量与安全酿成的一切事故由乙方自行负责。

　　6、乙方请求在甲方指定的时间内负责清算完该工程酿成的淤泥杂物。

　　7、维修工期在正常天气下天内必需完工。

　　二、维修款发放

　　1、维修款总额_______为元，甲方在维修动工当日起，先支付给乙方糊口费、材料款_______元。

　　2、维修项目终了，经甲方审定相符维修标准后支付剩余款_______元。

　　3、在维修期间乙方在住房问题自行解决，甲方不作任何情势的津贴及支配。

　　4、维修收场后_____年内，如维修部份呈现质量问题(如屋顶漏水等)，在接到甲方通知1天内，乙方应予以保修。

　　5、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签名)_______________________乙方(签名)_______________________

　　签订日期：_________年_________月_________日

外墙玻璃维修施工合同 篇23

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 房屋维修事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 房屋维修工程。

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：本工程涵盖 房屋部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：《甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单》。

　　4、合同工期：开工日200年月日，竣工日200年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

　　二、工程服务形式

　　包工、包料、包工期、包质量。

　　三、结算方式

　　甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据北京市20 年定额进行结算，确定工程总造价。

　　甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。

　　四、工程总价

　　暂定为人民币 万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。

　　五、工程质量监督与检查验收

　　乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。

　　六、工程款支付

　　1、工程款支付方式为支票。

　　2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价30%的工程款。

　　3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的60%。

　　4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后，未发现渗漏、发霉现象，甲方于20 年 月 日前向乙方支付至结算值的95%。

　　5、剩余5%工程款留作保修金，保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。

　　6、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。

　　七、保修

　　1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为5年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。