网络安装工程承包合同范本（通用33篇）

　　(8)、做好文明施工，做到工完场清，做好并负责已完工程成品及半成品的保护工作。

　　(9)、及时收集、整理好工程竣工资料，并交给甲方。

　　(10)、与业主保持良好的协作关系，强化“无渗漏”思想，确保工程质量，达到公司与业主所签合同的质量要求。

　　(11)、严格按照操作规程施工，遵守甲方各项安全规定，对甲方指出的安全隐患及时整改，杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名安全员。若因乙方自身原因造成的安全事故及损失由乙方负责。

　　(12)、负责安装分部质量创优，并配合最终检验和竣工验收。

　　(13)、负责安装工程服务维修。

　　(14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的收集、做出安装部分结算，并按时报送甲方，由甲方报送建设单位审核，并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。

　　(15)、乙方现场负责人电话应随时保持开机状态，以确保甲方能联系上。

　　(16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建设。

　　(17)、若甲方不按合同约定支付工程款，导致该工程资金周转困难，且经双方协商不能达成一致时，可以书面形式向公司有关领导申请协调，并有权要求甲方承担由此带来的损失。

　　(18)、工程竣工验收合格后，乙方应及时配合甲方进行结算，确保结算工作顺利完成，工程款按时收回。

　　第十条 违约责任

　　在施工过程中，由于甲方或者乙方自身原因，发生下列情况之一者，应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。

　　甲方的违约责任：

　　1、未按审定的施工组织设计中各阶段计划进度控制点形象进度完成。

　　2、不按施工组织设计要求实施，给乙方造成施工难度者。

　　3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。

　　4、无正当理由不能按时拨付工程款，影响对方正常施工者。

　　乙方的违约责任：

　　1、因自身施工工序达不到要求，给对方增加施工难度的。

　　2、因施工质量和配合问题，影响对方上道工序或下道工序的。

　　3、损坏对方已完工程成品、半成品的。

　　4、因乙方原因延误工期，造成对方抢、赶工期的。

　　5、因乙方原因不能按时向业主（或业主指定的相关专业机构）报送竣工验收、结算资料的，造成工程款不能及时回收的。

　　6、在甲方按照建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后，乙方在后期装修阶段，不能因资金缺口或其它理由延误工期。

　　7、如因乙方自身责任造成社会罚款，应全面承担该罚款。如双方均有相应责任，则按各自造价比例和区分责任轻重程度承担罚款。

　　8、在工程保修期间，因乙方工程质量问题的维修，造成甲方及业主的经济损失由乙方承担。

　　第十一条 争议解决：

　　1、本合同未提及内容，甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。

　　2、在执行本合同发生争议时，甲乙双方应及时、友好协商，协商达不成一致时，任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调，一经裁定，双方均须无条件执行。

　　第十二条 补充条款

　　1、本工程获得的质量（雁塔杯、长安杯、鲁班奖）及进度奖金，按双方造价比例划分，如未达到省级文明工地，其文明工地费相应扣除。

　　2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。

　　3、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。

　　4、乙方需向甲方交纳质量及安全保证金20万元，在竣工验收后无息一次返还。

　　5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。

　　6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。

　　7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。（需要土建另行配合的费用，在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费（如钢筋，水泥等），为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费，在结算款中扣除。）

　　8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配（罚款原因由乙方造成的，乙方负全责；与乙方无关的不予计算。）

　　本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。

　　本合同一式 伍 份，甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。

　　甲方：（公章） 乙方：

　　负责人：（签字） 负责人：（签字）

　　_____年________月________日

网络安装工程承包合同范本 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，甲方就“福安市城北街道办事处富春社区路灯安装工程”，委托乙方施工的事项，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：工程范围：按设计图纸范围。收规范标准执行。

　　二、工程结算依据：合同价格本工程款控制价为人民币结算方式：以财政实际控制价结算，漏项部分按实际所签证的工程量为准。

　　三、工程质量要求：按50173-92电气装置安装工程10及以下架空电力线路施工及验《福建省市政工程消耗量定额》20__版(-407-20__);

　　四、付款方式本合同签订后生效，工程完工经甲方验收，乙方提交竣工资料齐全，并开具相应税务发票后，甲方付给乙方全部工程款。

　　五、工程承包方式：包工包料。

　　六、安全责任施工期间的一切安全责任由乙方自行承担，与甲方一概无关。

　　七、材料供应：工程所需材料由乙方按设计的方案采购。

　　八、工程施工计划工期：天，合同签订生效之日算起。

　　在施工过程中，如遇下列情况，工期可以顺延：

　　1.甲方更变计划等导致无法继续施工。

　　2.施工现场无法按计划停电。

　　3.施工现场受到外部干扰，被迫停工或不能顺利施工。

　　4.人力不可抗拒的原因。

　　九、工程竣工验收工程完工后，乙方首先组织进行工程质量自检，并在一周内提交工程竣工报告和各工程明细表等竣工资料。

　　经双方签字盖章确认后，以作为工程竣工移交和决算的依据。

　　乙方自检合格后，应及时通知甲方组织有关部门进行工程验收，经甲方验收不符合标准或有质量问题，乙方应及时安排整改。

　　甲方验收合格后方可在乙方的工程竣工验收报告书上签字盖章。

　　工程竣工报告书经双方签字盖章确认后可作为竣工移交和决算的依据。

　　十、双方职责甲方职责

　　1.甲方应提供施工电源和施工现场应具备的施工条件。

　　2.根据工程进度的要求，统筹安排、组织协调和施工单位之间的联系，以保证工程进度顺利进行。

　　3.选派协调解决施工过程中发现的问题，对工程进度、工程质量进行监督。

　　4.工程竣工验收合格后，决算审核后五天内，甲方须向乙方结清工程款。

　　乙方职责

　　1.组织有关人员编制施工计划等各项准备工作。

　　2.按照合同的约定，做好材料的接受和管理工作。

　　3.根据国家、行业有关标准，本合同的约定项及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。

　　4.在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方可施工，在设计变更未批准前，乙方不得施工。

　　十一、争议解决方式执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决，协商不能解决的，双方可向本合同签订地的人民法院起诉。

　　十二、合同效力本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同条款履行完毕时失效。

　　本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。

　　签订日期：年月日

　　甲方：乙方：

　　代表：法人代表：

网络安装工程承包合同范本 篇21

　　合同编号：

　　甲方 ：

　　乙方 ：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 电梯安装

　　2、设备型号、数量及安装费用：

　　楼号梯 号型 号层/站安装调试单价数量小计