土石方运输合同（精选33篇）

土石方运输合同 篇1

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》及上关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿协商致的基础上，就甲方向乙方分包挖土方、石方达成如下合同：

　　一、工程地点：

　　贵州省铜仁市万山区经济开发区

　　二、结算币种：

　　人民币

　　1、经甲乙双方协商，土方和石方单价如下：土方元每立方，石方24元每立方，以上单位含壹公里短途运费，如超出壹公里按每壹公里1元立方以此推算。

　　2、按实收方。

　　3、此单价为乙方结算价不含税金。

　　三、总承包合同：

　　包括机械、辅材、人工、保险、安保、劳保费等所有乙方产生的.费用，由乙方承担。

　　四、工程的总造价暂定

　　￥：3000万元（叁仟万元整）。

　　五、开工方式：

　　由甲方通知乙方开工，乙方接到通知后1个月内进场施工。

　　六、保证金支付：

　　1、双方合同签定后，在1个月内把￥_____元整）打入甲方指定帐户，方可进场施工。

　　2、在进场施工到3个月后，退还保证金给乙方。

　　七、付款方式：

　　1、按工期程每月进度的85%支付进度款，每月规定日前支付进度款，余下的15%工程款款项等地整平完工后一次付清。

　　2、如每月未能按时支付进度款，工程所产生的误工费由甲方支付，每日按当月进度款20%支付给乙方，以做违约金。

　　八、违约责任

　　1、如果甲方不按时支付工程款，乙方将不承担由此造成延误的任何后果。

　　2、双方都应遵守合同的法律、法规不得单方面毁约。

　　3、未经协商一方面毁约，需支付给对方按总价的20%工程款项做为违约赔偿。

　　九、纠纷解决：

　　双方在履行过程中或合同终止地，若发生争议或纠纷时，双方可以协商解决，如未能解决时可向需方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力，合同经双方签字即时生效，生效后应严格执行本合同中的各项条款。

　　十一、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方负责人（盖章）： 乙方负责人（盖章）：

　　签约代表： 签约代表：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签订日期：

　　年 月 日

土石方运输合同 篇2

　　甲方（托运方）：

　　乙方（承运方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互利、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定以下条款：

　　一、工程地点：____市中天集团未来方舟

　　二、工程内容：土石方运输。

　　三、工程数量：土石总量为x立方米以上，（分期、分阶段的安排施工）。乙方的`车辆必须有________年的运输方量。

　　四、运输工期：________年，以双方签字确认的开工日为起始日期。

　　五、工程造价：甲方落实弃渣场，一切费用由甲方承担，税后包干单价：

　　（1）暂定为保福山倒土场、x公里。单价：x元每立方米。

　　（2）其他倒土场单价由双方协商决定。

　　六、结算方式：开工后1天一结（遇节假日顺延，甲方支付乙方加油费用）于第二天20：00点以前，按100%结算，甲方可自愿现场加油，车辆所加油款从运输费中扣除，甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格，当市场油价格升、降幅度超0.5元时，超出部分甲方负责补偿（当时现在油价x元）。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

土石方运输合同 篇3

　　甲方：_________________

　　乙方(施工责任方)：_________________

　　甲方承建之_____场地准备______，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：_________________

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_________________站、区间交通设施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的______80___________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导

　　1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任

　　1.甲方责任：_________________

　　(1)负责工地现场的.工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　甲方(盖章) ___________

　　______年______月______日

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

土石方运输合同 篇4

　　土石方车辆运输协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称：

　　二、项目工程地点：

　　三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

　　四、工期：

　　本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

　　开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

　　五、单价、结算

　　以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）

　　甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。

　　六、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

　　2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切

　　费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。