土建施工合同范本（通用35篇）

　　3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：

　　1. (1)材料试验记录

　　2. (2)桩位竣工平面图

　　3. (3)工程设计变更及现场签证记录

　　4. (4)现场施工记录

　　5.第八条物资供应

　　本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合格，符合有关质量标准和要求。

　　第九条设计变更

　　施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。

　　第十条由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必须据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。

　　第十一条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。

　　第十二条争义的解决方式

　　如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。

　　第十四条备注：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土建施工合同范本 篇16

　　建设单位： (甲方)

　　施工单位： (乙方)

　　根据工程需要，甲方现将 工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则，遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合工程具体情况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一致达成如下条款：

　　一、 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程结构：

　　4、建筑面积：㎡

　　5、工期：自开工之日起 天，乙方确保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。

　　6、质量等级：合格

　　7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。

　　二、 工程价款及承包方式：

　　乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为(大写)肆拾肆万贰仟零肆拾陆 元整，(小写)￥： 442046 元。最后决算以财政评审价格为准。

　　三、 工程进度要求：

　　1、 合同签定后按照双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后7天内编制工程进度计划。

　　2、 对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。

　　四、 工程质量的要求：

　　乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程，甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复，至合乎上述规定。

　　五、 材料供应：

　　乙方必须选用合格材料，甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收，如不合格，禁止使用。

　　六、 安全生产：

　　文明施工必须要高起点严要求，按公司颁发的文明工地标准进行组织落实，同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。

　　七、 工程价款的支付与结算：财政评审后工程款付清。

　　八、 工程保修期

　　工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进行保修，保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修，乙方应无偿修理。

　　九、 双方责任

　　1、 甲方责任

　　(1) 负责提供施工图以及必要资料，进行单位工程技术交底，检查施工的监督工作。

　　(2) 负责现场“三通一平”施工条件。

　　(3) 负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。

　　(4) 负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进行审核复测。

　　(5) 负责监督试验工作。

　　(6) 负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。

　　(7) 甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。

　　2、 乙方责任

　　(1) 为确保工程顺利完成，乙方必须保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。

　　(2) 已完工程项目，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。

　　(3) 乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的 监督检查和处理。

　　十、其他条款：

　　1、 本合同签字生效。 本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。

　　2 、未尽事宜双方另行协商。

　　3 合同执行中双方发生分歧，以《建设工程施工合同》GF-1999-0201)为准。

　　甲方：签字：年 月 日

　　乙方： 签字： 年 月 日

土建施工合同范本 篇17

　　工程名称

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　一、合同双方

　　1.甲方：西安飞科环保工程有限责任公司

　　2.乙方：

　　二、合同内容

　　经甲乙双方协商，乙方按照设计图纸及双方签署的技术协议完成西安肾病医院污水处理安装工程，具体内容详见技术协议。

　　三、合同金额及支付方式 经甲、乙双方协商确定该医院污水处理安装工程项目总承包合同额为人民币(大写) 壹拾叁万元正 (¥130000 )元整,共 2 次付清。合同签订之日起五日内，甲方向乙方支付预付款 陆 万(￥ 60000 )元整;在工程竣工并验收合格后之日起五日内，甲方向乙方支付 人民币柒 万( ￥70000 )元整。

　　四、安全责任

　　一切施工安全责任由乙方全部承担。

　　五、争议处理

　　甲、乙双方应自觉执行本合同。在合同履行过程中，若确定因无法克服的客观因素影响工程进度，则耽误的时间可由甲、乙双方自愿协商解决;若有问题双方协商不成的可提请合同签订地有关仲裁或法律机关裁决。

　　六、合同期限

　　合同期限15天

　　七、本合同一式2份，甲、乙双方各持_1__份，公证机关_____份。

　　八、合同签字盖章

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土建施工合同范本 篇18

　　发包单位(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的`原则，双方就本工程承包事项协商一致，签定本合同。

　　第一条神话KTV整个土建工程承包给乙方，包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为：。

　　第二条工程工期为天，自20__年6月日起至20__年月日止。(备注：二楼土建为天，负一楼及一楼共天。)

　　第三条施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的费用，均由乙方负责。

　　第四条甲方在施工过程中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。

　　第五条工期完工后，如甲方验收不合格，乙方应无偿返工。

　　第六条本合同于20__年月日由双方签订，自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，双方各执一份。

　　发包单位(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　年 月 日

土建施工合同范本 篇19

　　甲方;

　　乙方;

　　现甲方同意将钢结构大棚土建部分施工承包给乙方，为了明确双方责任，以便共同遵守，经双方协议忒顶一下合同。

　　一、工程地点;渭南市下吉镇双关路中段

　　二、承包方式，单包工

　　三、工程承包范围;乙方承包图纸所有土建工程项目，本工程所需所有工具机械由乙方负责。

　　四、计算方法;总工费为元。不含钢结构部分。

　　五、付款办法，工程结束付85%给乙方，剩余部分按图纸工程全部完成在30天内一次性付给乙方。预留10%质保金，一年后一次付清。

　　六、工程质量要求;乙方严格按图纸施工，本工程质量要求合格，乙方施工过程中因人为造成返工的经济损失由乙方负责，若乙方中途停工不做，无权向甲方要工资，甲方有权另找他人施工。

　　七、安全责任;施工过程中，乙方要严格要求自己，必须遵守安全规程，在施工过程中因工伤事故，意外现象等一切安全事故责任，乙方付全部责任与甲方无关。

　　八、施工期限;施工期限甲、乙双方签字生效3天内完工。

　　九、本合同一式两份。甲乙双方各一份，共同守执行，不得违约。如果违约述任一条歀，造成经济损失的，则违约方负担全部责任。