土建工程施工合同汇编（精选30篇）

　　11.4.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸;

　　11.4.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或无正当理由阻挠、拒绝批准任何支付凭证，导致付款延误;

　　11.4.4由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

　　11.5由于发包人原因造成的工期延误，由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失，并相应顺延工期;若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工，则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用。

　　11.6发包人违约，并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任。暂停施工后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权解除合同。解除合同时，发包人应向承包人支付已完工程的合同价款，同时按本工程中标价格的　　 %向承包人支付违约金，同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。

　　11.7索赔的提出。双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔。但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人，并抄送违约方。在上述意向书发出后的28天内，再向监理单位提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响，履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告，并抄送违约方。否则，违约方可不受理。

　　11.8索赔的处理。

　　11.8.1监理人收到履约方提交的索赔意向书，应核查履约方的当时记录，并可指示履约方继续作好延续记录以备核查，监理单位可要求履约方提交全部记录的副本。

　　11.8.2监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后，应立即依据当时记录进行审核，并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定，在上述时限内将索赔处理决定通知履约方，并抄送违约方。

　　11.8.3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理单位的决定，则监理单位应在收到上述通知后的14天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付;若双方或其中一方不接受监理单位的决定，双方可共同协商成立争议调解组，任何一方可提请争议调解组解决。

　　11.8.4若履约方未遵守各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额。

　　11.9索赔的期限。承包人提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。承包人提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。

　　十二、工程验收

　　12.1 发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。

　　12.2承包人应在接到监理人的指示后　 天内提交、整编应由承包人负责的验收资料。

　　12.3 无论是发包人原因或是承包人原因，造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目，责任方要承担工程保管费用　　 元，一次性支付给非责任方。

　　十三、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时友好协商解决，协商不成时，双方同意选择以下第　种方式解决：

　　①由　　 仲裁委员会仲裁;

　　②向人民法院起诉。

　　十四、其它

　　14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期为　　个月。

　　14.2本合同所指不可抗力适用我国《民法典》等相关法律、法规的有关规定。合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏，致使任何一方无法继续履行合同时，经协商可解除合同。

　　14.3双方应按《廉政合同》范本(见附件7)，在签订工程施工合同的同时，签订《廉政合同》，并与工程施工合同同时生效。

　　12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名(或签章)并加盖单位公章(或合同专用章)，合同生效。

　　14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

　　14.6本合同一式　　 份，具有同等法律效力，双方各执　 份。

　　十五、合同附件

　　1.中标通知书

　　2.投标报价书

　　3.招标文件

　　4.技术条款

　　5.图纸

　　6.已标价的工程量清单

　　7.《廉政合同》

　　8.其它材料

　　发　包　人：(公章)　　　　　　承　包　人：(公章)

　　法定代表人：(签名)　　　　　　法定代表人：(签名)

　　现场代表：(签名)　　　　　　　项目经理：(签名)

　　地　　　址：　　　　　　　　　　地　　　址：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　电　　　话：　　　　　　　　　　电　　　话：

　　传　　　真：　　　　　　　　　　传　　　真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐　　　号：　　　　　　　　　　帐　　　号：　　年　　 月　　日

　　《廉政合同》范本

　　工程建设施工廉政合同

　　项目法人(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立如下合同。

　　第一条　双方的责任

　　(一)严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关规定。

　　(二)严格执行　　　　　　　建设工程的合同，自觉遵守合同。

　　(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

　　(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

　　(五)任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

　　(六)发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

　　第二条　甲方应遵守的内容

　　(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

　　(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

　　(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

　　(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

　　(五)除本施工合同有规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

　　第三条　乙方应遵守的内容

　　(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

　　(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

　　(三)乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

　　(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

　　(五)乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

　　(六)乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

　　第四条　违约责任

　　(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。