深圳市建设工程设计合同（精选23篇）

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条　乙方的义务

　　1.乙方必须在 年 月 日以前，向甲方交付初步设计文件;在 年 月 日以前，向甲方交付技术设计文件;在 年 月 日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式 份，技术设计文件一式 份，施工图设计文件一式 份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。 年 月 日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

　　2.乙方必须根据批准的`设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条　设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条　设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后 天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后 天内，甲方应向乙方支付 %的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后 天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条　奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条　其它

　　。

　　本合同自 年 月 日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：　　　　　　　　　　　设计单位(乙方)：

　　代表人：　　　　　　　　　　　　　 代表人：

　　联系人：　　　　　　　　　　　　　 联系人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　 　单位地址：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　 　邮政编码：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　 　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　 　传真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　 开户银行：

　　银行帐号：　　　　　　　　　　　　　 　银行帐号：

　　年　　月　　日

深圳市建设工程设计合同 篇14

　　Design Contract for Construction Project (II)

　　(专业建设工程设计合同)

　　(Design Contract for Professional Construction Project)

　　工 程 名 称： 10KV变电所新建工程

　　Project Name：10KV Substation New Construction

　　工 程 地 点：

　　Project Site：

　　合 同 编号：Contract No.：

　　(由设计人编填) (Filled in by Designer)

　　设计证书等级： 设证甲级A121001826

　　Design Certification Rank: Design Certificate Class A 121001826

　　发 包 人：Employer:

　　设 计 人： 电力勘察设计院

　　Designer: Electric Power Survey Design Institute

　　签 订 日 期：Date:

　　中华人民共和国建设部国家工商行政管理局

　　Supervised and Manufactured byMinistry of Construction of People’s Republic of

　　China and the State Administration of Industry and Commerce

　　发包人：Employer:

　　设计人：电力勘察设计院 Designer: Electric Power Survey Design Institute

　　发包人委托设计人承担 10KV变电所新建工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　The Employer entrusts the Designer to undertake 10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction; the project site is No.6, Bei’Er Zhong Road, Tiexi District, Shenyang City. Upon agreement by both parties through consultation, the two parties shall sign and implement the Contract jointly.

　　第一条 本合同签订依据 Article 1: This Contract is signed in accordance with:

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.1 Contract Law of the People’s Republic of China, Construction Law of the People's Republic of China and Market regulations of Construction Survey and Design.

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.2 Laws and regulations of the related state and local construction survey and design management.

　　1.3建设工程批准文件。1.3 Documents of Approval for Construction.

　　第二条　设计依据Article 2 Design Basis

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.1 The Trust Deed or Design Documents of the tender accepted provided to the designer by the employer;

　　2.2发包人提交的基础资料2.2 Fundamental materials submitted by the employer;

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：2.3 The major technical standards adopted by the designer are:

　　B-01R5-SJ-02-20xx标准、规程、规范

　　B-01R5-SJ-02-20xx Standards, Procedures, Norms

　　第三条　合同文件的优先次序Article 3 Priority of Contract Document

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　The documents consisting of this Contract may be deemed as demonstrating mutually; if there is any ambiguity or discordance in the contract document, the following priority shall be followed to judgment,

　　3.1合同书 3.1 The Contract;

　　3.2中标函(文件) 3.2 Letter of Acceptance (Document);

　　3.3发包人要求及委托书 3.3 Requirements of the employer and Letter of Authority;

　　3.4投标书 3.4 The Tender

　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　Article 4 Name, Scale, Phase, Investment and design Content for the Contract Items (fill in based on industry characteristics)

　　10KV星摩尔购物广场1#变电所新建工程

　　10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction

　　变电所电气及10KV进线

　　Electric and 10KV inlet wire of the substation

　　变电所设在地下，内设6台1600KVA变压器及2台1250KVA变压器。

　　The substation is underground, with six 1,600KVA transformers and two 1,250KVA transformers inside.