苏州市二手精装修两居室交易合同（通用33篇）

　　十三、工程变更

　　变更设计经监理单位、发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作计量依据。所有设计变更、签证等增减工程量的书面资料，必须于施工竣工前由发包人、监理方盖_确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。

　　十四、竣工验收与结算

　　14.1竣工验收

　　14.2承包人提供竣工图的约定：____________按照工期期限后30天内将竣工资料和工程结算连同竣工报告一式伍份交发包人。

　　14.3竣工结算

　　14.3.1投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和综合合价，在工程结算时综合单价不变，工程量按实调整。

　　14.3.2工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：____________

　　中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用;

　　中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。

　　中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额计算单价。或施工前双方协商单价。

　　发包单位收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料齐全后28天内进行核实，并送交发包人审核确定后报上级有关部门最终审定，按评审中心确认工程造价作为支付结算价款依据。发包方收到承包方结算最终审定时间不得超过35天，否则视作同意按承包方送审价进行结算

　　14.4工程保修期：____________两年。

　　十五、索赔和争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：____________

　　由双方协商解决，也可由有关部门调解;

　　采取方式解决，并约定向仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　提交仲裁委员会仲裁;

　　依法向工程所在地人民法院起诉;

　　十六、其他

　　16.1、工程分包

　　本工程发包人同意承包人分包的工程：____________/

　　16.2、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：____________按通用条款执行

　　16.3、保险

　　本工程双方约定投保内容如下：____________

　　发包人统一投保内容：____________按政府相关规定执行

　　发包人委托承包人办理的保险事项：____________/

　　承包人投保的内容：____________按政府相关规定执行

　　16.4、担保

　　本工程双方约定担保事项如下：____________

　　发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：____________/

　　承包人向发包人提供履约担保，/

　　双方约定的其他担保事项：____________/

　　十七、合同生效

　　合同订立时间：____________________年________月________日

　　合同订立地点：____________

　　本合同双方约定自签字盖_之日起生效

　　本合同正本一式份，发包人执份，设计人执份。

　　发包人：____________承包人：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　联系人：____________联系人：____________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　传真：____________传真：____________

　　开户银行：____________开户银行：____________

　　帐号：____________帐号：____________

苏州市二手精装修两居室交易合同 篇30

　　订立合同双方：

　　出租方：______地址：__________________，以下简称甲方

　　承租方：______地址：__________________，以下简称乙方

　　根据《民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条甲方将自有的坐落在___市___街___巷___号的房屋___栋___间，建筑面积___平方米、使用面积___平方米，类型___，结构等级___，完损等级___，主要装修设备___，出租给乙方作___使用。

　　第二条租赁期限

　　租赁期共___个月，甲方从___年___月___日起将出租房屋交付乙方使用，至___年___月___日收回。

　　合同期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。乙方有意续租，需提前__日向甲方提出。

　　第三条租金和租金交纳期限

　　甲乙双方议定月租金___元，租金总计：___________元。租金支付方式：每_____月支付一次，提前支付，先付后用。

　　房屋出租保证金：__________

　　第四条租赁期间的房屋修缮和装饰

　　修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮，做到不漏、不淹、三通和门窗好，以保障乙方安全正常使用。二房东协议。

　　第五条租赁双方的变更

　　1.如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时，在无约定的情况下，本合同对新的房产所有者继续有效;

　　2.甲方出售房屋，须在三个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权;

　　3.乙方需要与第三人互换用房时，应事先征得甲方同意，甲方应当支持乙方的合理要求。

　　第六条违约责任

　　1.甲方未按本合同第一、二条的约定向乙方交付符合要求的房屋，负责赔偿元。

　　2.甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。

　　3.乙方擅自将承租房屋转给他人使用，甲方有权责令停止转让行为，终止租赁合同。同时按约定租金的___%，以天数计算由乙方向甲方支付违约金。

　　上述违约行为的经济索赔事宜，甲乙双方议定在本合同签证机关的监督下进行。二房东协议。

　　第七条免责条件

　　1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任。

　　2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。

　　第八条争议解决的方式

　　本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解，调解无效时，可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

　　第九条其他约定事宜

　　第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。补充协议报送市房屋租赁管理机关认可并报有关部门备案后，与本合同具有同等效力。

　　本合同一式2份，甲乙方各执份

　　出租方：__________________________________承租方：___________________________

　　地址：_________________________________地址：__________________________________

　　电话：_________________________________电话：__________________________________

苏州市二手精装修两居室交易合同 篇31

　　发包方:

　　承包方：公按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称:防水补漏维修施工程1.2工程地点：

　　1.3承包范围：卫生间1.4承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。1.5工期：本工程自_________月____日开工，于_________月____日竣工。

　　1.6工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。。1.7工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。

　　第二条甲方工作

　　2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2指派

　　为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。