石英石用料工程承包合同（通用30篇）
乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。
八、违约责任
1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
在具备工程款（进度款）拨付条件下，如因发包人责任未能按合同约定拨付（以材料出票日期为准）工程款（进度款），每延期一天，发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。
2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日，发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的，承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地，机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担。
承包人延期开工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任；承包人延期竣工，每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。
九、争议解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、签订地点
本合同在__________________________________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自___________________________生效。
十三、合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
甲方：
乙方：
年 月 日
石英石用料工程承包合同 篇22
发包方：________(简称甲方)
承包方：________(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________
二、工程地点：________
三、承包方式：________
四、承包范围：________
五、合同价款：________
1、所有箱体两栋楼总造价为____元。不含税，不开票。
六、付款方式：
本工程付款方式为预收定金____元，提箱壳付____元提明箱时付____元，提二层板电器时付____元。剩余完工后付清。
七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。
八、专用条款：
1、工程质量等级：本工程质量等级为
2、工期问题：甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。
九、争议的解决办法
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。
(1)提交____市仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院起诉。
十、合同生效：合同签订日期时间
合同签订地点：
本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_______
乙方(公章)：_______
法定代表人(签字)：_______
法定代表人(签字)：_______
_______年____月____日
_______年____月____日
石英石用料工程承包合同 篇23
一、工程各项收款和付款方式：
1、 墙壁、地面贴砖9元/方(楼阁即最顶层7.5元/方)
2、 入墙踢脚线6元/米(楼阁2.5元/米)
3、 厕所找平、装管、装蹲(或坐厕)，每个厕所150元(楼阁厕所另计)
4、 落水管每条40元(包管、批荡、帖砖) 5、 阳台花基铺砖18元/米
6、 扫防水剂3.5元/方
7、 改主、客房门口共300元(包拆、砌、批荡)
8、 批荡线槽2元/米
9、 楼阁厕所300元(全包)
10、 楼梯(建、批荡、贴梯级砖、入墙踢脚线;若铺大理石不包)共700元
11、 水泥袋纸皮由施工方处理
12、 以上项目已包含其他未明的小修小补(1天工作量内)，小修小补不再另计工程量。若在施工过程中屋主要增减工程项目，双方面议协商书写在合同书上为准。
13、 以上价格只包人工，搬料上楼及清理余泥垃圾由屋主处理。
14、 付款方式：屋主应分3次验收和支付工钱，第一次应在铺贴完墙砖后验收，按已完成工程款70%支付，第二次即墙地砖全部铺贴完毕后验收，验收合格后支付剩余工程款的95%，第三次在整个装修工程完成后一个月内(或泥水工程验收合格起3个月内)验收合格后付清所有工程款。
二、其他约定：
1、 施工方要遵守物业管理有关规定和相关法律法规，若施工方违反相关法规施工，一切后果由施工方负责，并按有关规定赔偿由此造成屋主的损失。
2、 施工方应科学使用各种材料，施工不符合相关要求或者检验不合格，必须返工，返工所需一切费用由施工方负责。
3、 施工人员已指定为苏 夫妇两人，不经屋主同意不得变更或增减。
4、 保修：泥水工程验收合格起保修两年。前3个月出现渗漏，必须24小时内处理好。
5、 本合同未明之处遵循有关政策法规。
6、 本合同一式两份，屋主和施工方各执一份，自双方签字后生效。
三、施工标准(摘自相关法规)：
1、 施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验，应无渗漏，检查合格后方可进入下道工序施工。
2、墙面镶贴
①镶贴前必须清理干净墙面，镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺楞等现等。
②用小锤在墙面上全数轻轻敲击，空鼓声应小于200cm2。 ③墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合下表的规定。
3、地面镶贴
①镶贴前必须清理干净地面，镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺楞等现等。 ②用小锤在地面上全数轻轻敲击，不得有空鼓声。
③有排水要求的地砖镶贴坡度应满足排水要求，与地漏结合处应严密牢固。
屋主签章
姓名：
身份证号码：
签字日期：
施工方签章
姓名：
身份证号码：
签字日期：
石英石用料工程承包合同 篇24
出包方：（以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
我公司承建的项目工程，为解决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着平等互利、等价有偿的原则，根据本工程的实际情况，经甲乙双方协商 一致达成下列条款，共同遵守。
第一条、本项目工程概况
1、本项目工程为钢结构厂房
2、工程地址：
3、建筑面积：m2左右。
第二条、承包工程内容及计价
1、本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工，其施工内容如下：
该工程的室内强电供电线路、强电电器安装、人工工资单价：
1）、以上人工工资按8元/m2建筑面积包干施工，本单价包含人工费、工具费、安全文明措施费等。（角铁架等现场使用工具由甲方负责）
第三条、乙方的承包要求
乙方所用的工具、劳保服务器、安全帽、安全带由乙方自己提供，食宿由乙方自行解决。
第四条、人工费支付
1、按每月进度的90%支付人工费。
2、剩余10%待乙方工作完成后30天内付清。
第五条、工程质量责任
1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。
2、本项目工程的工程质量，必须达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的'标准。
3、工程质量检测验收的依据，按国家《检验评定标准》GBJ300-88和《施工验收规范》为依据。
第六条、甲乙双方权利、责任、义务
1、甲方权利、责任和义务
1） 甲方有权利、责任和义务
2） 甲方根据施工生产计划，提供图纸一套给乙方
3） 乙方组织的管理人员和工人，必须经甲方审批后进入工地， 甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的费用及损失由乙方承担，并承担的赔偿，甲方有权直接从劳务费中扣除。
2、乙方权利、责任和义务
1） 乙方有权就工程技术咨询甲方，寻求甲方技术方面的支持
