实用车位买卖合同（精选35篇）

　　2、本合同受业主大会决议导致履行不能或者变更的，甲乙双方互不承担违约责任。

　　八、违约责任

　　甲乙双方不得擅自解除本合同，擅自解除合同的一方构成违约，应按本合同款的%向对方支付违约金。

　　九、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，因履行合同发生争议协商不成的，可提交市仲裁委员会仲裁解决。

　　2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同

　　等法律效力，双方签章后生效。

　　甲方(公章)：

　　乙方：

　　代表人：

　　代表人：

　　签署时间：

实用车位买卖合同 篇32

　　出卖人：__________

　　买受人：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖地下机动车车位达成如下协议：

　　第一条项目建设依据。

　　出卖人以方式取得位于编号为的地块的土地使用权。该地块土地面积为平方米，规划用途为，土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设了瑞玲翠园住宅小区地下机动车车位。

　　第二条买受人所购机动车车位的基本情况。

　　买受人购买的机动车车位（其平面图见本协议附件一，车位号以附件一上表示为准）为本协议第一条规定的项目中的：第（幢）（层）号车位。

　　第三条计价方式与价款。

　　出卖人与买受人约定该车位价格按套计算，该套车位的价格为人民币壹拾伍万元整（￥15万元）。

　　第四条付款方式及期限。

　　买受人按下列第一种方式按期付款：

　　1、一次性付款：买受人在_____年_____月_____日前一次性付清车位款。

　　第五条买受人逾期付款的违约责任。

　　买受人如未按本协议规定的时间付款，按下列方式处理：

　　（1）逾期在_____日之内，自本协议规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，协议继续履行；

　　（2）逾期超过_____日后，出卖人有权解除协议。出卖人解除协议的，买受人按应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行协议的，经出卖人同意，协议继续履行，自本协议规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金。

　　第六条交付期限。

　　出卖人应当在xx年xx月xx日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备使用条件，并符合本协议约定的机动车车位交付买受人使用。

　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除协议或变更协议外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起3日内告知买受人的；

　　2、无；

　　第七条出卖人逾期交付车位的违约责任。

　　除本协议第六条规定的特殊情况外，出卖人如未按本协议规定的期限将该车位交付买受人使用，按下列方式处理：

　　（1）逾期不超过日，自本协议第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付价款万分之的违约金，协议继续履行；

　　（2）逾期超过日后，买受人有权解除协议。买受人解除协议的，出卖人应当自买受人解除协议通知到达之日起天内退还全部已付款，并按买受人已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行协议的，协议继续履行，自本协议第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付价款万分之的违约金。

　　第八条交接。

　　车位达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，并签署车位交接单。

　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：

　　第九条出卖人保证销售的车位没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该车位发生产权纠纷及债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。

　　第十条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

　　出卖人交付使用的车位的装饰、设备标准应符合双方约定（附件二）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

　　第十一条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

　　出卖人承诺与该车位正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑，按以下日期达到使用条件：

　　第十二条本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第二种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十三条本协议未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。

　　第十四条协议附件与本协议具有同等法律效力。

　　第十五条本协议连同附件一式份，具有同等法律效力，协议持有情况：出卖人份，买受人份。

　　第十六条本协议自双方签字之日起生效。

　　出卖人：__________

　　买受人：__________

　　_____年_____月_____日

实用车位买卖合同 篇33

　　出卖人与买受人经友好协商一致，本着平等互利的原则，就买受人购买的由出卖人开发的__________车库，达成如下协议：

　　一、项目建设依据：

　　出卖人以 方式取得位于 编号为 _______的地块的土地使用权为__________。

　　该地块土地面积为____________ ，规划用途为__________ ，土地使用年限自___ 年__ 月__ 日至 __年__ 月__ 日。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，建设工程规划许可证号为____ ，施工许可证号为____。

　　二、买受人所购车库基本情况：

　　买受人购买的车库为本合同第一条规定的项目中的第 ，编号为 (具体位置附图)，属 结构，层高为 。该建筑位于地上底层。

　　该车库建筑面积共 ___平方米，其中，套内建筑面积 ____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___ 平方米。

　　三、计价方式与价款：

　　该车库按建筑面积计算，单价为人民币 ____元/㎡，总金额人民币___________ 元整。

　　四、面积确认及面积差异处理：

　　该车库按建筑面积进行面积确认及面积差异处理。交房后，如果该车库实际建筑面积与合同约定面积有差异，双方按实际建筑面积与本合同约定的单价互补差价，不追究双方的违约责任。

　　五、付款方式及期限：

　　在签定本合同时，买受人需一次性付清该车库的全部总价款。

　　六、买受人逾期付款违约责任：

　　自本合同签定之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付款的万分之三作为违约金。

　　七、关于产权情况的约定：

　　由于该车库层高不足2.2米，根据国家有关规定，该车库仅有使用权，没有产权。

　　八、本合同壹式肆份，双方各执贰份，皆具同等法律效力。

　　出卖人(签章)：

　　买受人(签章)：

　　年 月 日

实用车位买卖合同 篇34

　　甲方(出卖人)__________身份证号码___________

　　乙方(买受人)__________身份证号码___________

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车位一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于_____小区_____楼_____号车位(建筑面积_____平方米)，出售给乙方。

　　二、甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币_____元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。

　　风险告知：很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。

　　三、甲方于签订协议之日，将该车位交付乙方使用。

　　四、乙方在购得车位后，对本车位享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。

　　五、因车位没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　风险告知：将车位细则写入合同。业内人士指出，为了避免不必要的纠纷，购房者最好将车位细则写进合同。购房者在签订购房预售合同的时候，如果车位和房屋是一并购进的，购房者和开发商就车位的范围、车位号、预售面积、预售价款等情况在预售合同的补充条款中约定清楚，最好配有平面图。购房者如果是先买房再买车位的，则可与开发商另行签订合同，就上述详细事项都应有具体说明，并将合同另行备案。