实用承包施工合同（通用34篇）

　　十二、违约责任：

　　1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。

　　2.工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；

　　3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。

　　4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；

　　5.甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额一倍的违约责任。十三、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的，申请人民法院裁决。

　　十四、本合同自双方签字盖章（按手印）后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效；

　　十五、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　_____年_____月_____日

实用承包施工合同 篇11

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方现有航专图书馆基坑支护工程任务，经双方协议，委托乙方承建。为了便利工程顺利进行，特订立如下协议：

　　(一)工程地点：____市团结中路航专校西二环259。

　　(二)工程名称：航专图书馆基坑支护。

　　(三)工程内容：修坡、成孔、注浆、制笼、编网、喷混凝土。

　　(四)承包方式：包工、包料。

　　(五)工程造价：140元㎡。(工程量以设计方案和变更按实际面积结算。)

　　(六)付款方式：基坑支护完成付工程款5万元、主体工程三层结束付支护总造价达50%、主体封顶付清基坑支护剩余全部工程款。

　　(七)税金3.51%由甲方代扣。

　　(八)甲方委托乙方施工人员代办一切事物，均按记时工计算，凡包工不包料的工程由于材料供应不上，因停工待料引起的停工，均按记时工计算。

　　(九)做里工使用机械时，乙方所用机械，按省建定额提取机械台班费。

　　(十)乙方进入甲方单位必须遵守一切规章制度，劳动保护用品乙方自行解决。　　

　　(十一)质量验收标准：根据实际情况，以国家现行施工验收规范为准，进行施工验收，(技术资料由乙方提供全部工程资料 　　

　　(十二)在施工期间，由于甲方工程量较大，住宿应由甲方提供。在施工中，如发生工伤事故，由乙方负责。　　

　　(十三)在施工期间，甲方应密切配合乙方搞好文明施工，乙方应努力高速度、高质量的完成本工程任务。　　

　　(十四)工程期限：由进入工地之日起，乙方须在土方挖完后____日之内完工。如因天雨或其他人力不可抗拒之事故发生时，可以延期。　　

　　(十五)本协议自双方签订后生效，验收竣工结算后自动失效。　　

　　(十六)本协议一式4份，甲方双方各执2份。　　

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　建设单位(盖章)：__________________ 施工单位(盖章)：__________________　　

　　负 责 人：__________________负 责 人：__________________　　

　　工地代表：__________________工地代表：(吴 )__________________　　

　　电 话：__________________

　　日期:__________________

　　电 话：　　开户银行： 开户银行：　　帐 号： 帐 号：________年____月____日签订

实用承包施工合同 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。

　　一、项目名称和地点

　　1、项目名称：型广告塔座

　　2、工程地点：_________

　　二、工程内容：

　　1、依据甲乙双方确认的施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆，工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为__型广告塔座。

　　2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装……面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工图两套

　　三、承包方式和造价：

　　__型广告塔座，单价每座__元合计人民币__元，大写：__元整;本项目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工广告塔钢结构及基础施工

　　四、工程价款支付、结算方式：

　　付款方式：

　　合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%，计人民币__元;钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%，计人民币__元;之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价__元的__%;合计人民币__元座广告塔共计__元;3%作为乙方的保修保障金合计人民币__元，满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款。

　　五、工程期限为天，其中加工配件_天，运输_天，安装_天。

　　六、双方责任

　　甲方责任

　　1、甲方负责广告塔的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人__元计，工期相应顺延。

　　2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。

　　3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

　　4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

　　5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天元。

　　6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。

　　7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告塔进行处理或拍卖，同时此合同终止。

　　乙方责任

　　1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔结构安全性。广告牌设计基本风压为/㎡广告塔质保期为年，保修期为年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直接损失;如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担;在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的__%赔偿甲方损失。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　　4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害或停电原因，工期顺延。

　　5、工程质量验收：

　　以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始;如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。

　　6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款。

　　7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

　　8、保修期内，乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。

　　七、违约责任：

　　如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

　　八、附属文件：

　　《钢结构广告塔主体安装质量验收表》

　　附则：

　　合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附属文件共同遵守。

　　本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。

　　经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更，附变更备忘录。

　　本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》，省工程建设标准。验收手续一式两份，甲乙双方各持一份。