水利工程施工监理合同（通用30篇）

　　十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。　

　　十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。　

　　十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。　

　　十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。　

　　十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。　　

　　十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

　　发包人的权利　

　　第三十二条  有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。　

　　第三十三条  有权选定工程设计单位和承建单位。

　　第三十四条  有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。　　

　　第三十五条  有对工程款支付、结算的最终决定权。　　

　　第三十六条  监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。　　

　　第三十七条  有权要求监理人提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十八条  本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。　

　　第三十九条  因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均应视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：　

　　一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。　

　　二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。　　

　　三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。　　

　　第四十条  本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。　　

　　第四十一条  在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。　　

　　第四十二条  发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天内发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。　　

　　第四十三条  在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第四十四条  由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。　　

　　第四十五条  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

　　违约行为处理　

　　第四十六条  发包人违约与违约责任。

　　在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：　

　　一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。　

　　二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

　　对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。　

　　第四十七条  监理人违约与违约责任。　

　　在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：　

　　一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。　

　　二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大的经济损失。　　

　　对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

　　监理报酬　

　　第四十八条  正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。　

　　第四十九条  监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。　　

　　第五十条  发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。　

　　第五十一条  发包人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

　　其他　

　　第五十二条  监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。　

　　第五十三条  在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。　

　　第五十四条  因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

　　第五十五条  在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

　　争议的解决　

　　第五十六条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。　

　　第五十七条  在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

　　专用合同条款　

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：                                                                 。　　

　　第四条  本合同的监理依据为：                                     。

　　监理人的义务和责任

　　第八条  监理人应在监理合同生效后的            天内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

　　第九条  监理人的监理范围为：                                      。

　　监理人的监理工作内容和主要措施：（参照合同附件中有关内容）        

　　监理人应在监理合同生效后的         天内，派出监理人员进驻施工现场。　

　　第十三条  需旁站监理的工程关键部位是：                      。需旁站监理的关键工序是：                        。　

　　第十六条  监理机构使用发包人提供的工作、生活条件的设备、设施和物品，在监理业务完成或合同终止后                     天内移交发包人。