设计施工合同范本（精选34篇）

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

　　八、结算方法及付款方式：

　　1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(20xx)元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

　　2.由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点(35 )元，安装部分每点(10)元，调试部分每点(10)元。

　　3.结算方式:按照实际点位计算，每(100)点位结算一次。

　　4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　九.违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

　　5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　十、其他事项：

　　1、施工点数计算方式：(消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等)均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，

　　乙方两份，效力等同。

　　甲方：______________

　　开户行：______________

　　联系电话：______________

　　签订日期：______________

　　乙方：______________

　　开户行：______________

　　联系电话：______________

　　签订日期：______________

设计施工合同范本 篇31

　　甲方：______________

　　身份证号码：______________

　　乙方：______________

　　身份证号码：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公整、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。

　　四、计价方式：按安装设备每个点55元计算。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：人工费承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行"施工验收规范"规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

　　八、结算方法及付款方式：

　　1.甲方在乙方进入施工现场预付开工费_________)元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

　　2.由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点(35)元，安装部分每点(10)元，调试部分每点(10)元。

　　3.结算方式：按照实际点位计算，每(100)点位结算一次。

　　4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　九、违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的`工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

　　5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　十、其他事项：

　　1、施工点数计算方式：(消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等)均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。

　　甲方：______________

　　开户行：______________

　　联系电话：______________

　　签订日期：______________

　　乙方：______________

　　开户行：______________

　　联系电话：______________

　　签订日期：______________

设计施工合同范本 篇32

　　甲方：_________________________________

　　甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

　　一、工程地点：_____________________________________________________

　　二、工程量：_______________________________________________________

　　三、工程造价：_____________________________________________________

　　四、付款方式：乙方设备进场开始_________________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

　　五、甲乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1.负责_________________________，以方便乙方_________________作业。

　　2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

　　(二)乙方责任：

　　1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

　　2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

　　3.作业人员持证上岗。

　　4.加强安全警戒工作。

　　六、违约责任

　　1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

　　2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、本合同一式肆份，双方各执二份。

　　甲方(盖章)：_____________　　乙方(盖章)：_____________

　　甲方代表(签字)：_________　　乙方代表(签字)：_________

　　_________年______月______日　　_________年______月______日

设计施工合同范本 篇33

　　发包方（以下简称甲方）：__________

　　承包方（以下简称乙方）：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

　　第一条工程概况：

　　1.1装修施工地点：_________________。

　　1.2住房结构：______，施工面积______平方米。装饰施工内容：_________。

　　1.3工程承发包方式：_________。

　　1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）_________元(不含税金)，金额大写：_________。

　　1.5工程工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；