施工设计合同（精选30篇）

　　2、 乙方工作：

　　(1) 组织施工图交底，拟订施工方案和进度计划，须甲方审定签字认可后方可施工。

　　(2) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　(3) 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古　名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)关系。

　　(4) 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　(5) 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

　　3、 工期：

　　(1) 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，签订工期变更协议并支付乙方赶工费。

　　(2) 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　(3) 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

　　(4) 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气导致停工4小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　4、 工程质量及验收：

　　(1) 工程以电子报价、施工图纸、做法说明、设计变更的内容为依据。按国家、地方装饰设计、施工行业质量标准执行。

　　(2) 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。在通知后二天内不参与验收。乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此而造成停工，停工顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也应顺延。

　　(3) 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　(4) 由于乙方工程不符合质量标准，乙方应无条件返工，并承担返工的一切费用。

　　5、 变 更：如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

　　6、 安全生产和防火：

　　(1) 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　(2) 乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装人工安全操作规范》。

　　(3) 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全和火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　7、奖励和违约：

　　1) 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰。甲方不按合同的约定拨付款，乙方可以停工，工期相应顺延，甲方每拖期一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

　　2) 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付工程总价款的1‰违约金。甲方要求提前竣工，除支　赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价的1‰，作为奖励。

　　3) 甲方未办理任何手续，擅自要求拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　4) 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　5) 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用居室，视为默认验收，造成的损失由甲方负责，保修期随之失效。

　　6) 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　8、争议或纠纷处理：

　　(1) 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请家庭装饰工程交易市场有关部门进行调解。

　　(2) 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，待有关部门进行处理。

　　(3) 在施工期间发生的任何工伤和事故都与甲方无关。

　　9、其它约定：

　　A.装修押金由甲方自行到该小区物业交纳，如果在施工期间，乙方施工人员.com违反了物业的规章制度，造成甲方装修押金扣除，那么给甲方造成的经济损失由乙方全部负责。扣除多少乙方就陪给甲方多少。

　　10、附 则：

　　(1) 本合同一式贰份，甲方、乙方各持一份，签字(章)生效。

　　(2) 本合同履行完成后自行终止。

　　(3) 本合同签字后，工程不得转包。

　　(4) 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　11、附 件：

　　(1) 施工图纸(含家具图纸)或作法说明;

　　(2) 工程预算表;

　　(3) 住宅装修前现状确认书;

　　(4) 设计变更单;

　　(5) 材料验收单：

　　(6) 工程验收单;

　　(7) 工程保修单;

　　甲方：

　　乙方：

施工设计合同 篇13

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　兹甲方委托乙方进行____________________，经双方协商一致，签订本合同，具体如下所示：

　　1、 工程概况

　　1.1.项目名称：

　　1.2.项目地址：

　　1.3.设计范围：

　　1.4.合同价款：

　　1.4.1.设计费按：建筑面积 平方米*单价 元/平方米，设计费用合计￥ 元(大写： 不含税)

　　1.4.2.效果图另行计费，本合同包括____张效果图，效果图按￥____元/张计费

　　1.4.3.施工图打印或装订，本合同包括______图纸，如需增加则自行打印(根据乙方交付的电子档及打印样式文件)

　　2、修改方案说明：如方案修改内容工作量超过来15%，则按修改内容的工作量酌情收费。

　　3、后期维护：设计文件按阶段交给甲方审核，最终文件交付后，参照图纸会审，施工单位进场一个月负责现场交底，补充图纸。全程服务及现场深化工作费用另计，双方另行签订协议。

　　4、设计质量：符合国家及地方相关规范要求，并按照本合同所附要求内容实施。

　　5、双方责任和权利义务

　　5.1乙方提供的项目设计图纸，须甲方逐项确认为准则。甲方审定乙方的各阶段设计图纸。

　　5.2甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。

　　5.3甲方在方案阶段变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作大量修改，以致造成乙方某阶段设计需双方可另行协商签订补充合同。

　　5.4负责审定乙方提交的设计文件，对乙方设计中有与甲方要求不符时，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求。

　　5.5在合同履行期间，甲方因非乙方原因单方提出解除合同，乙方开始设计工作的，甲方应按设计工作量比例支付相应设计费。

　　5.6甲方应按本合同第五条规定的时间和金额向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超有权暂停下阶段工作，且提交下阶段设计成果时间顺延。

　　5.7由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应按该项目应收设计费的千分之二减收设计费3天，甲方有权单方面终止合同。

　　5.8乙方按进度交付设计文件给甲方审查，甲方审查时间不得超过2天，或故意以审查为借口拖延设计进度，每超过一天，担应支付金额违约金，逾期超过3天，乙方有权利向甲方要求支付下一次付费。

　　6、乙方在设计过程的其他义务

　　6.1乙方交付设计文件后，参与图纸会审会议，开工前应去现场对施工负责人进行技术交底。外地项目如甲方要求乙方出差去现场交底，吃住车费全报销。

　　6.2乙方应与甲方另行委托的相关联专业设计单位做好配合协调工作。

　　6.3合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还定金。

　　7、其他约定

　　7.1由于不可抗因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.2本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　7.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与双方认可的来往传真、电报、会议纪要、银行付款记录等，均为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　7.4本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。