施工合同书(精选25篇)
施工合同书 篇14
建设方:________________以下简称甲方
施工方:________________以下简称乙方
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
一、工程项目
(一)工程名称:________________
(二)工程概况:________________
(三)承包方式:________________
(四)承包范围和内容:按__设计的施工图纸。
(五)、承包造价:按招标价承包,结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格。
二、施工准备
(一)甲方
1、年月日前负责做好建筑物施工现场协调工作。
2、甲方委派为现场代表,对工程质量进行监督,检查隐蔽工程、负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
(二)、乙方
1、组织施工人员和材料、施工机械进场;
2、乙方委派现场代表,负责工程施工质量、安全施工,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
三、工程期限
(一)根据施工单位的工期承诺,工程总工期为天(日历天)自年月日开工至年月日竣工验收。
(二)如遇特殊情况(经甲方现场代表签证后,工期相应顺延)。否则必须接期交工。
四、工程质量与安全施工
(一)本工程竣工质量按要求为:合格等级。
(二)乙方必须严格按照施工图纸,说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。
(三)乙方在施工中必须遵守下列规定:
1、凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证,并经检测合格后方可用于工程,对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发下式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;
2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后,方可进行下一道工序,甲方派驻代表应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;
3、乙方在施工中发生质量事故,应及时报送甲方派驻代表和有关部门,一般质量事故的处理结果应送甲方,重大质量事故的处理,应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;
4、竣工验收后,乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。
(四)乙方应该按规定采取严格的安全措施,做到安全生产、文明施工,甲方应予积极配合,施工中发生的安全事故由乙方负责,其它责任事故由责任人负责。
五、施工与设计变更
(一)、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工,甲乙双方均不得擅自修乞改。
(二)、甲方如需变更设计,必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸,乙方才予实施。
六、工程价款的支付与结算
一、工程进度款支付:工程竣工验收后,竣工资料交给甲方,甲方十五天内付清工程费。
二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件七天内审查完毕,如有争议,双方协商解决,解决不成可提请造价管理部门审定。
三、下列情况工程价款必须调整:
1、设计变更引起的工程量增减:其结算按年(省份)定额直接费进行结算。
2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。
七、奖罚条件
(一)工期
按合同工期完工者不奖不罚,延误竣工,每延误一天,由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金,但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。
(二)签订合同后,甲方因国家计划调整,引起不能继续施工履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用。
(三)由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后,经双方协商同意可解除合同,但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。
八、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,协商不成,按以下方式解决:
(一)向经济合同仲裁机关申请仲裁。
(二)向人民法院起诉。
九、附则
(一)本合同一式四份,加盖双方公章或合同专用章。
(二)未尽事宜,参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。
甲方:________________(公章)
乙方:________________(公章)
甲方代表人:________________
乙方代表人:________________
日期:________________
日期:________________
施工合同书 篇15
单选:
1、设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( A ) A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担
2、 依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是(B ) A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用 C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议 D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意
3、下列说法错误的是(D )
A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人
B、监理人有权检查施工承包人的试验室
C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议,主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议
D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权
4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程,工程师要求重新检验不合格,由此发生的费用应当由(C )承担。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、监理单位
5、发包人供应的材料使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由( A )承担
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、供货单位
6、在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是( B)。
A、办理土地征用
B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C、组织竣工验收
D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
7、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应( A)。
A、经工程师批准
B、经发包人批准
C、由承包人自行决定
D、由承包人通知发包人
8、依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( C)后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师
B、应经建设行政主管部门批准
C、应经工程师批准
D、需承包人书面通知发包人
9、设计合同生效的时间是指(C )之日。
A、设计人收到中标通知书
B、当事人双方在合同签字盖章
C、设计人收到发包人的定金
D、设计人实际开始工作
10.监理合同有效期是指( D ) A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日 C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日 1
1.某监理合同中出现了需遵守市地方性标准《建设工程监理规程》的约定,该约定应写在( C )中 A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书 1
2、《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交 货)时限,( D)。 A.承担监督责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任D.不承担责任 1
3、在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,监理人有权( D )。 A.只在授权范围发布变更指令 B.事先得到批准后,超越委托人授权发布变更指令 C.事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令 D.事先未得到批准,也可发布超越委托人授权的变更指令,但应尽快通知委托人。 1
4、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( B )办理。 A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员 1
5、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( C )。 A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作 1
6、施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( C ) A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担 C.有承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担 1