施工合同书集锦（精选32篇）

施工合同书集锦 篇1

　　道路照明工程施工合同书

　　发包方：____市建设局（以下简称甲方）

　　承包方：____有限公司（以下简称乙方）

　　为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上，结合本工程具体实际，经双方协商同意，签订本工程合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称、地点和内容

　　1、街道路亮化照明工程

　　2、工程地点：____

　　3、工程内容：基础浇筑、电器、灯杆、灯具制作、安装和调试。

　　二、开、竣工时间

　　1、开工日期：____年7月20日

　　2、交工日期：____年8月30日

　　三、质量等级：

　　优良

　　四、合同条款

　　工程采用中标价款承包：施工承包合同总价款为____人民币

　　五、工程承包范围及承包方式

　　1、承包范围：所有工程（灯具、灯杆、电器、控制箱等）的施工，安装和调试。

　　2、本工程价款为优良工程条款，当工程竣工验收达到优良标准时，在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。

　　3、甲、乙双方在履行合同是发生争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关部门协商，如仍未能达成一致时，可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。

　　4、全合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议，协商内容经双方签字、盖章后，与本合同有同等法律效力。

　　5、本合同一式六份（正本两份、副本四份），甲、乙双方签字，盖章之日起合同生效，分送有关部门。

　　6、本合同签定时间：____年____月____日

　　7、本合同签定地点：

　　建设单位（盖章）：____施工单位（盖章）：____

　　电话：____电话：____

　　____年____月____日____年____月____日

施工合同书集锦 篇2

　　发包方：________________(以下称甲方)

　　承包方：________________(以下称乙方)

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1、工程名称：______________________________

　　2、工程地点：______________________________

　　3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_________平方米。

　　4、承包内容：______________________________

　　5、建筑安装工程造价：共计人民币_________元。

　　6、工程价款和费用的结算依据和付款办法：____________

　　7、工程开工日期：_________年_________月_________日。

　　8、工程竣工日期：_________年_________月_________日。

　　9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　10、甲方主要义务：______________________________

　　11、乙方主要义务：______________________________

　　12、违约责任

　　(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。

　　(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。

　　(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

　　(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　13、本合同附件：共_________份。

　　14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　15、本合同正本两份，双方各执一份。副本______份，承包方______份，发包方______份，由发包方送____________一份。

　　发包人：_________________承包人：_________________

　　_______年______月______日_______年______月______日

施工合同书集锦 篇3

　　合同编号：

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：

　　签约地点：

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积(工程形式)：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：

　　1、开工：____年__月__日;

　　2、竣工：____年__月__日;

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方： 承包方：

施工合同书集锦 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定，签订合同，特定如下：

　　一、工程名称：

　　二、结构形式：框架

　　三、承包方式：包工不包料

　　四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程)其它不含在内。

　　五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。

　　六、质量标注：合格。

　　七、有关条款：

　　1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。

　　2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)

　　3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。 4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。

　　7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。

　　8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。

　　9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。

　　八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。

　　九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息(月息2分)。

　　十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商，

　　十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

施工合同书集锦 篇5

　　单选：　　

　　1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）　　A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担　　

　　2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )　　A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充　　B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用　　C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议　　D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意