劳务包工包料合同范本（精选3篇）

劳务包工包料合同范本 篇1

　　委托方(以下简称甲方)：

　　施工方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就 油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。

　　一、工程概况。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：工程按图纸及设计变更施工，严格执行国家验收标准及规范。

　　二、涂料油漆工程承包范围。

　　承包范围：施工图纸内所含范围和变更通知所注明的油漆涂料工程，包工、包料、包工期、保质量、包安全文明施工。

　　三、工程合同工期。

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数 天。

　　四、油漆涂料工程质量标准。

　　质量标准，按国家建设工程合格标准，争创省优工程。

　　五、材料的调差与使用。

　　1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地并处罚金贰仟伍佰元整(￥2500.00)/每次。

　　2、材料调差：按照郑州市当时季度的信息栏头价，如信息价和实际购买价存在差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进入决算。

　　六、工程变更。

　　工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在5%内不调整。

　　七、工程量与造价：

　　1、以河南省预算定额决算下浮%为承包价，或市场报价

　　2、按所承包的施工图纸施工的工作量以实决算。

　　八、工程款(进度款)支付方式。

　　分期付款

　　九、工程施工及验收标准。

　　1、施工方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。

　　2、依照国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。

　　十、饰后保修承诺。

　　1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

　　2、保修期间由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。

　　3、保修内容均采用修复形式。而且只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。

　　4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的5个工作日内派人修复结束。

　　5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如要乙方维修的材料和人工费用均由甲方负责并承担。

　　十一、双方责任。

　　甲方职责：

　　1、甲方应给施工方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电、住宿、伙房场地。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居协调好，做好交叉作业的施工环境。

　　2、甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程进度款，如因工程进度款不能及时到位，导致延误工期，则按实际情况相应顺延工期。

　　3、甲方应协作乙方做好已完工程成品及半成品保护工作。

　　4、施工中甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况后再进行施工。

　　5、甲方应向乙方提供良好的外部环境，如不属乙方原因造成停工，甲方应及时处理并负责工期顺延。

　　乙方职责：

　　1、乙方施工人员须严格依照施工工艺的程序进行施工，应有从业资格、有管理经验、业务素质良好的施工管理人员，按甲方要求组织人员、机具进场，保质保量完成所承包范围内各项施工任务，及时报验，积极配合甲方及监理人员对工程的初验和终验。

　　2、施工方应按工程部和图纸规定的情况下自行采购的材料必须符合国家质量技术标准，三证齐全，自觉接受甲方、监理单位和建设单位的监督管理认可后，方可进场施工使用。

　　3、应遵守甲方为加强质量和安全文明生产管理而制定的各项规章制度，无条件地服从项目部的统一管理。

　　4、按施工程序开展质量和工期管理，及时主动向甲方汇报质量管理情况及施工进度。

　　5、乙方须按时完成工程量及施工要求及时给项目部提供合格证及资料。把各项必备资料负责送到项目部资料员手中。若因不可抗拒因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　十二、违约。

　　1、合同文本35.1合同条款中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无 。

　　2、合同文本通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的'违约责任：工期顺延。

　　3、本合同通用条款15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：除无条件返工外，承担工期损失罚款和降低工程总价3%的质量罚款。

　　4作为违约金付给对方。

　　十三、争议。

　　双方友好协商，协商无效，可由甲方所在地人民法院公诉裁决解决。

　　本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲 方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　乙 方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　日期：

劳务包工包料合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　现有甲方私房承包给乙方承建，特立合同如下：

　　一、承包内容：

　　砖混结构，地梁钢材φ16四根，高400，起立柱，倒圈梁φ12钢材，领条8个头，瓦安陆瓦，一层实心墙，二层空斗墙，水电门窗由甲方负责，排面砖由乙方负责。

　　二、承包方式

　　包工包料，按每平方米520元据实结算，面积拉到滴水，楼梯算1。5每平方米，卫生间算两个平方。

　　三、付款方式

　　单间开工付叁万元，两间付肆万元，一楼盖板单间付贰万元，两间付叁万元，二楼盖板单间付贰万元，两间付叁万元，盖瓦、粉刷按进度付款，交房余款一次结清。

　　四、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字之日生效，未尽事宜双方协商解决。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

劳务包工包料合同范本 篇3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、〈建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：_________________区住宅楼水电安装工程（以下简称本工程）

　　二、工程地点：_________________小区

　　三、承包方式：包人工、包材料耗用、包小型工具机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包场地内临时水电安装及安全文明施工。

　　四、承包范围：设计图纸内的给排水管道安装、电路安装施工（不包括消防工程）。

　　（一）给排水工程范围：

　　1、室内给排水安装工程：给水管道室内外界线以建筑物外墙皮

　　1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界；施工至每户水龙头为止。排水管道室内外以出户第一个排水检查井为界，不包含卫生洁具安装；

　　2、室外水表及管道给水工程，室排水管、排水构筑物、检查井、化粪池均不包括在本合同承包范围内；

　　3、所有给排水管道的孔洞预留预埋及封堵。

　　（二）电路工程范围：

　　1、低压配电柜出线开关后（不含出线开关）至各楼层配电总箱、双电源切换箱等有关电缆、桥架、线管的安装、调试和验收；

　　2、公共部分（楼梯间）照明工程；

　　3、所有强弱电线及箱体、孔洞预留预埋；

　　4、防雷接地工程；

　　具体施工范围以甲方现场指定为准，乙方须完成以上承包内容直至通过甲方、业主、监理、质检部门验收合格。

　　第二条：合同工期：

　　1、合同总工期：本工程工期共______年，________年_______月_______日-________年_______月_______日。