绿化施工合同（通用32篇）

　　(2)对承包人施工组织设计进行会审确认，提供施工现场周围及地下管沟走向等资料，保证数据真实准确，在施工前进行现场交底。

　　(3)协助处理施工过程中与发包人内部其它单位的有关事宜。

　　(4)负责按本合同约定的内容对承包人的工程施工、种植及养护过程进行考核，出具考核结论。

　　(5)发包人负责承担养护期间的水、电费用。

　　(6)因发包人不能按规定完成上述工作，造成工程不能按期开工，工期予以顺延。

　　2、承包人权利和义务

　　(1)严格按照发包人审定的施工图和施工组织方案组织施工，施工图变更的须经发包人批准后组织施工。

　　(2)根据工程施工需要设臵照明及警示标志，派人驻守施工现场。承担施工机具维修保养，未履行上述义务或履行义务不符合要求造成财产和人身伤害的，由承包人承担责任和由此造成的经济损失。

　　(3)在施工和养护期间，不得破坏施工现场的其它设施，因影响施工确需拆除的，须报经发包人驻现场代表签字确认，施工完毕后须恢复原状。

　　(4)施工前期的整地、施肥和后期的苗木到货、种植等关键工序须经发包人现场代表确认签证后方可组织施工，签证作为考核结算的依据。

　　(5)施工期间应严格遵守国家、地方政府、本企业的环保有关规定，施工场地噪音等应不超过国家规定的指标。

　　(6)竣工未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自行修复。

　　(7)按照本合同要求，做好施工现场的地下管线和邻近建筑物。构筑物的保护工作。

　　(8)投标单位中标后在日常的养护中应根据绿化植物生长情况按照相关规定把握浇水时间。

　　(9)因承包人不履行上述义务，造成工期延误的，工期不予顺延。由此造成发包人经济损失的，承包人承担赔偿责任。

　　十、施工组织设计和工期

　　1、进度计划：承包人应在合同约定的日期，将施工组织方案和进度计划提交发包人。发包人按约定的时间予以批准或提出修改意见，承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人对施工进度的检查，施工质量的监督。工程实际进度与进度计划不符时，承包人应采取相应的措施，拟采取的措施须报发包人批准后执行。

　　2、工期的延误、暂停

　　(1)延期开工：承包人应按合同条款约定的开工日期开始施工，

　　承包人不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期5天之前，向发包人提出延期开工的申请，并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复，逾期不予答复的，视同默认。发包人同意延期开工的，工期顺延，否则工期不予顺延。

　　(2)工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延。

　　①设计变更、工程量发生变化;

　　②一周内，非承包人原因停水、停电或造成停工累计超过8小时; ③不可抗力(包括:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);

　　④合同中约定或发包人同意给予顺延的其它情况。

　　(3)承包人须在发生以上情况后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告，发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已确认。

　　(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。

　　十一、质量与验收

　　1、工程质量标准：合 格

　　2、隐蔽工程验收：承包人在工程施工过程中，发生隐蔽工程时，应及时报告发包人代表进行现场确认，并提交隐蔽工程报告和处理措

　　十二、工程变更处理

　　工程量清单数量发生变更，按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

　　十三、争议解决方式

　　合同履行过程中发生的任何争议纠纷，当事双方应通过友好协商方式解决，如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十四、违约责任

　　1、双方不按合同约定履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任。

　　2、在管护期间，如发生人为破坏花草树木，发包人负有对其进行教育的义务，并协助承包人对破坏者进行经济处罚。

　　4、发现承包人不能按合同工期竣工以及有严重的施工质量问题或达不到其承诺的标准，发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支付全部工程尾款的经济处罚。

　　5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　十五、工程量清单

　　十六、其他约定条款

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、承包人不得将本工程转包或分包，否则发包人有权终止合同。

　　3、合同的生效与终止：本合同条款自合同签订生效之日起生效，至养护期满后，本合同即告终止。

　　4、合同份数：共8份，正本2份，甲乙双方各持1份，副本6份，发包人5份，承包人1份。

　　5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的，以合同为准。

　　6、其它未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： (盖章) 法定代表人/委托代理人： (签名)

　　乙方： (盖章) 法定代表人/委托代理人： (签名)

　　年 月 日

绿化施工合同 篇22

　　建设单位（甲方）：_________

　　施工单位（乙方）：_________

　　一、工程名称：

　　武汉绿化工程。

　　二、施工地点及范围：

　　本工程位于武汉，绿地总面积为x又平方米。

　　三、工程内容：

　　1、乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收。

　　2、绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）。

　　3、工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）。

　　4、施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算。养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。

　　5、种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式：

　　1、第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%。

　　2、第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%。

　　3、第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%。

　　4、余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：

　　本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工

　　八、其他约定。

　　九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

　　甲方：_________

　　法定代表：_________

　　联系人：_________

　　日期：_________

　　乙方：_________

　　法定代表：_________

　　联系人：_________

　　日期：_________

绿化施工合同 篇23

　　发包人(全称)：____________

　　承包人(全称)：____________

　　依照有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：

　　一、工程概况

　　第1条　工程概况

　　1.1工程名称：____________。

　　1.2工程地点：___________。

　　1.3工程内容：____________。

　　1.4工程立项批准文号：____________。

　　1.5资金来源：____________。

　　第2条　工程承包范围

　　2.1承包范围：____________。

　　2.2工程总面积：____________。

　　二、合同文件及图纸

　　第3条　本合同文件及解释顺序

　　3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)双方签订的补充协议

　　(2)本合同条款

　　(3)中标通知书

　　(4)投标书及其附件

　　(5)标准、规范及有关技术文件

　　(6)图纸

　　(7)工程量清单

　　(8)工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第4条　适用法律、标准及规范

　　4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。