绿化施工合同简单版（精选32篇）

　　(9)因承包人不履行上述义务，造成工期延误的，工期不予顺延。由此造成发包人经济损失的，承包人承担赔偿责任。

　　十、施工组织设计和工期

　　1、进度计划：承包人应在合同约定的日期，将施工组织方案和进度计划提交发包人。发包人按约定的时间予以批准或提出修改意见，承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人对施工进度的检查，施工质量的监督。工程实际进度与进度计划不符时，承包人应采取相应的措施，拟采取的措施须报发包人批准后执行。

　　2、工期的延误、暂停

　　(1)延期开工：承包人应按合同条款约定的开工日期开始施工，

　　承包人不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期5天之前，向发包人提出延期开工的申请，并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复，逾期不予答复的，视同默认。发包人同意延期开工的，工期顺延，否则工期不予顺延。

　　(2)工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延。

　　①设计变更、工程量发生变化;

　　②一周内，非承包人原因停水、停电或造成停工累计超过8小时; ③不可抗力(包括:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);

　　④合同中约定或发包人同意给予顺延的其它情况。

　　(3)承包人须在发生以上情况后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告，发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已确认。

　　(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。

　　十一、质量与验收

　　1、工程质量标准：合 格

　　2、隐蔽工程验收：承包人在工程施工过程中，发生隐蔽工程时，应及时报告发包人代表进行现场确认，并提交隐蔽工程报告和处理措

　　十二、工程变更处理

　　工程量清单数量发生变更，按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

　　十三、争议解决方式

　　合同履行过程中发生的任何争议纠纷，当事双方应通过友好协商方式解决，如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十四、违约责任

　　1、双方不按合同约定履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任。

　　2、在管护期间，如发生人为破坏花草树木，发包人负有对其进行教育的义务，并协助承包人对破坏者进行经济处罚。

　　4、发现承包人不能按合同工期竣工以及有严重的施工质量问题或达不到其承诺的标准，发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支付全部工程尾款的经济处罚。

　　5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　十五、工程量清单

　　十六、其他约定条款

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、承包人不得将本工程转包或分包，否则发包人有权终止合同。

　　3、合同的生效与终止：本合同条款自合同签订生效之日起生效，至养护期满后，本合同即告终止。

　　4、合同份数：共8份，正本2份，甲乙双方各持1份，副本6份，发包人5份，承包人1份。

　　5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的，以合同为准。

　　6、其它未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： (盖章) 法定代表人/委托代理人： (签名)

　　乙方： (盖章) 法定代表人/委托代理人： (签名)

　　年 月 日

绿化施工合同简单版 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造关津乡育林学校校园绿化工程。签订以下协议。

　　一、工程概况。

　　1、工程名称：关津乡育林学校校园绿化工程。

　　2、工程地点：关津乡育林学校。

　　二、工期。工程工期从20xx年2月25日至20xx年3月5日为期10天。

　　三、工程合同价款。经协商本合同总承包价为人民币玖千捌百柒拾伍圆整。

　　四、承建方式。乙方对绿化工程包工。包料。包质量。包验收合格。包文明施工。

　　五、工程付款办法。工程完工后甲方验收合格，于三月底向乙方支付工程合同价款。

　　六、工程质量要求。

　　1.乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为绿化种植保期。在保养期内出现质量问题，由乙方负责。

　　2. 工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　七、合同生效与终止。

　　1. 本合同自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，合同即告终止。

　　2. 本合同壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。

　　八、项目清单附下：

　　甲方负责人签字： 乙方签字：

　　(单位盖章)

　　年月日：

绿化施工合同简单版 篇21

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造绿化工程，签订以下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：绿化工程。

　　2.工程地点：。

　　3.施工范围：绿地面积X平方米 (具体见绿化设计图) 。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期

　　1.开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：X元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式

　　1.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。

　　五、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：X万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2.待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：X万元整。

　　3.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：X万元整。

　　4.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。

　　六、工程质量要求

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　七、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保期限

　　1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。

　　2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合'三通一平'要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。