绿化施工标准合同（通用31篇）

　　2、工期的延误、暂停

　　(1)延期开工：承包人应按合同条款约定的开工日期开始施工，

　　承包人不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期5天之前，向发包人提出延期开工的申请，并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复，逾期不予答复的，视同默认。发包人同意延期开工的，工期顺延，否则工期不予顺延。

　　(2)工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延。

　　①设计变更、工程量发生变化;

　　②一周内，非承包人原因停水、停电或造成停工累计超过8小时; ③不可抗力(包括:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);

　　④合同中约定或发包人同意给予顺延的其它情况。

　　(3)承包人须在发生以上情况后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告，发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已确认。

　　(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。

　　十一、质量与验收

　　1、工程质量标准：合 格

　　2、隐蔽工程验收：承包人在工程施工过程中，发生隐蔽工程时，应及时报告发包人代表进行现场确认，并提交隐蔽工程报告和处理措

　　十二、工程变更处理

　　工程量清单数量发生变更，按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

　　十三、争议解决方式

　　合同履行过程中发生的任何争议纠纷，当事双方应通过友好协商方式解决，如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十四、违约责任

　　1、双方不按合同约定履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任。

　　2、在管护期间，如发生人为破坏花草树木，发包人负有对其进行教育的义务，并协助承包人对破坏者进行经济处罚。

　　4、发现承包人不能按合同工期竣工以及有严重的施工质量问题或达不到其承诺的标准，发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支付全部工程尾款的经济处罚。

　　5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　十五、工程量清单

　　十六、其他约定条款

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、承包人不得将本工程转包或分包，否则发包人有权终止合同。

　　3、合同的生效与终止：本合同条款自合同签订生效之日起生效，至养护期满后，本合同即告终止。

　　4、合同份数：共8份，正本2份，甲乙双方各持1份，副本6份，发包人5份，承包人1份。

　　5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的，以合同为准。

　　6、其它未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： (盖章) 法定代表人/委托代理人： (签名)

　　乙方： (盖章) 法定代表人/委托代理人： (签名)

　　年 月 日

绿化施工标准合同 篇18

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　武汉绿化工程。

　　二、施工地点及范围：

　　本工程位于武汉，绿地总面积为×又平方米。

　　三、工程内容：

　　1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2.绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币××元整，一次性包干。

　　五、付款方式：

　　绿化施工合同20xx绿化施工合同（2） | 返回目录建设单位（甲方）：_________施工单位（乙方）：_________根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_________。二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。三、工程内容1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2.绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的.要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。五、付款方式1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％；2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％；3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％；4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_________。九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人（签）：_________ 法定代表人（签）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 绿化施工合同协议书20xx绿化施工合同（3） | 返回目录

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程基本概括

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程立项批准文号：

　　5、资金

绿化施工标准合同 篇19

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行院 内 园林绿化工程施工，本着互相协作，紧密配合的原则和 保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

　　一、工程内容和承包方式：

　　1、工程内容包括苗木、土方工程。

　　2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。

　　3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配 置方案。

　　二、工程造价：

　　乙方按工程施工范围、施工提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化Ⅱ类工程标准收取，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价为人民币 元(大 写 元整)。注：附价格表一份。

　　三、付款方式：

　　工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额，剩余款 额保活期满一次性付清。(保活期一年)

　　四、双方责任：

　　1、施工中甲方应对乙方提供地下埋伏线路及管路有关图纸，或由甲方指定人员进行指导，如指导人员误导损坏，由甲方负责，乙方不承担责任。

　　2、花苗成活率不可控制，乙方应及时更换。

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方无偿给乙方提供水源、电源。

　　2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工有关施工技术规范进行施工。

　　2、承担绿化工程完工后保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。

　　3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

　　五、本合同一式四份，双方签字生效，各执二份，具同等效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表(签字)： 代表(签字)：

　　年 月 日

绿化施工标准合同 篇20

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方按照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就园林绿化施工工程协商一致，订立本合同。