绿化建设工程施工合同（通用30篇）

　　32.2?发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

　　32.3?绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

　　32.4?保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。

　　第33条?保修费用

　　33.1?保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　33.2?双方约定的养护期间水、电费用的承担：

　　第34条?其他

　　双方约定的其他保修事项：?十二、违约与争议

　　第35条?违约责任

　　35.1?任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。

　　35.2?因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：

　　35.3因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：

　　35.4发包人不按时支付工程款的违约责任：

　　35.5?其他：

　　第36条?争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（只能选择一种）

　　（1）?依法向人民法院起诉；

　　（2）?提交_____委员会_____。

　　十三、其他

　　第37条?工程分包

　　37.1?分包单位和分包工程内容：

　　37.2?分包工程价款及结算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第38条?不可抗力

　　38.1双方关于不可抗力范围的约定：

　　38.2?因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

　　（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

　　（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

　　（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

　　（6）延误的工期相应顺延。

　　38.3?因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第39条?担保

　　39.1?本工程双方约定的担保事项如下：

　　（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

　　（3）双方约定的其他担保事项：

　　（4）?担保合同作为本合同附件。

　　第40条?合同解除

　　40.1?双方协商一致，可以解除合同。

　　40.2?发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

　　40.3?承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

　　40.4?有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行；

　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

　　40.5?合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　40.6?合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　第41条?合同生效及终止

　　41.1本合同自之日起生效。

　　41.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

　　第42条?合同份数

　　42.1?本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数份，由双方分别收持。

　　第43条?补充条款：

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　编码：编码：

　　年?月日年月日

　　合同订立地点：

　　附件

　　发包人供应苗木材料设备一览表?序号

　　苗木材料名称

　　规格

　　型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　供应时间

　　送达地点

　　备注

绿化建设工程施工合同 篇8

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　武汉绿化工程。

　　二、施工地点及范围：

　　本工程位于武汉，绿地总面积为x又平方米。

　　三、工程内容：

　　1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2.绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币xx元整，一次性包干。

　　五、付款方式：

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：

绿化建设工程施工合同 篇9

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　承包人资质等级：

　　依照《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：

　　一、工程概况

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程立项批准文号：

　　1.5资金来源：

　　第2条工程承包范围

　　2.1承包范围：

　　2.2工程总面积：

　　二、合同文件及图纸

　　第3条本合同文件及解释顺序

　　3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）双方签订的补充协议

　　（2）本合同条款

　　（3）中标通知书

　　（4）投标书及其附件

　　（5）标准、规范及有关技术文件

　　（6）图纸

　　（7）工程量清单

　　（8）工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第4条适用法律、标准及规范

　　4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

　　4.2适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（db11/t212-）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（db11/t211-）、《城市园林绿化养护管理标准》（db11/t213-）、。

　　4.3双方另有约定列入补充条款。

　　4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

　　第5条图纸

　　5.1发包人提供图纸日期及套数：

　　5.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

　　5.3发包人对图纸的特殊保密要求：

　　三、双方的权利义务

　　第6条监理

　　6.1监理单位名称：

　　6.2监理工程师

　　姓名：职务：

　　职权：

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：

　　除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　第7条双方派驻工地代表

　　7.1发包人派驻工地代表姓名：